購銷合同8篇[實用]

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的購銷合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

購銷合同 篇1

　　需方：(以下簡稱為甲方)________________

　　供方：(以下簡稱為已方)________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則，經(jīng)過雙方充分協(xié)商，特訂立如下買賣合同：

　　序號苗木名稱規(guī)格數(shù)量（苗）單價（元/苗）合價（元）備注1 2 3 合計大寫： 一、乙方向甲方提供苗木的名稱、數(shù)量、規(guī)格和價格，見下表或附清單：

　　二、供苗時間、地點、方式

　　1.供苗時間、地點：乙方于________年 ________月________日至________年 ________月________日向甲方提供上述苗木。具體交貨日期由甲方在上述時間段內(nèi)自行確定，但須提前3天通知乙方。

　　2.苗木交貨地點和方式：乙方負(fù)責(zé)將苗木運送到甲方指定地點交貨，運輸費用由乙方承擔(dān)。

　　3.苗木栽植：本合同所供苗木由甲方負(fù)責(zé)栽植。

　　三、苗木質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法

　　1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方向甲方提供的苗木除達(dá)到上表中的規(guī)格要求外，還應(yīng)滿足如下質(zhì)量要求：植株強(qiáng)壯、完整、樹桿挺直、不偏冠、無病蟲害。

　　2.驗收方法：交貨時，甲方安排專人到交貨地點，按上述質(zhì)量要求現(xiàn)場驗收苗木數(shù)量和質(zhì)量。

　　四、付款方式

　　本合同中苗木單價為苗木的包干結(jié)算價格，包括苗木采購、起挖、包裝、裝車費用。貨到甲方指定工地位置驗收合格后，甲方向乙方支付苗木款的 %，待甲方所需苗木乙方供貨完成后，三個月后甲方向乙方付清余下的苗木款。

　　五、責(zé)任

　　1.若甲乙雙方在簽署合同后，中途若有減少或增加苗木的購買數(shù)量，甲方應(yīng)在乙方采購前三天至五天通知乙方實際數(shù)量。

　　2.乙方未能按甲方要求供貨造成苗木質(zhì)量達(dá)不到工程要求的，乙方將無條件退貨。

　　3.乙方未能按甲方要求的.時間內(nèi)及時供貨的，造成的人工，機(jī)械等其它損失均有乙方承擔(dān)。

　　六、其它約定

　　1.無論甲、乙方所在地遭遇人力不可抗的自然災(zāi)害(如：瘟疫、戰(zhàn)爭、強(qiáng)震、冰雹、狂風(fēng)、洪水)，造成甲乙雙方不能完成履行本合同的情況下，雙方不承擔(dān)違約。

　　2.本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成向可向雙方各自所在地的仲裁委員會尋求仲裁調(diào)解，仲裁調(diào)解不成，可向雙方各自所在地人民法院起訴。

　　3.本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自雙方簽字之日起有效。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　地址： ________________ 地址：________________

　　經(jīng)辦人：________________ 經(jīng)辦人：________________

　　法人代表： ________________ 法人代表：________________

　　聯(lián)系電話：________________ 聯(lián)系電話：________________

　　________年 ________月________日 ________年 ________月________日

購銷合同 篇2

　　原告：王xx，女，漢族，現(xiàn)就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的.位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任�，F(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

購銷合同 篇3

　　甲方(需方)：：

　　乙方(供方)： 簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：

　　一、產(chǎn)品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、賣受人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的.條件及期限：到貨后由買受人對該產(chǎn)品檢驗，若產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，出賣人負(fù)責(zé)。

　　四、交(提)貨方式、地點：甲方公司

　　五、運輸方式及到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)：運輸費用由出售人負(fù)擔(dān)

　　六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物處置：標(biāo)準(zhǔn)

　　七、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：按照買受人的要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。

　　八、物品數(shù)量、品種及價格見附表。

　　九、合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計算方法：標(biāo)準(zhǔn)

　　十、結(jié)算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。

　　十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。

　　十二、違約責(zé)任：如買受人違約，賣受人有權(quán)終止本合同并按照相關(guān)約定執(zhí)行。

　　十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。

　　十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。

　　十五、其他約定事項

　　甲方(需方)： 乙方(供方)：

　　簽章 簽章

　　年月日：

購銷合同 篇4

　　供方：____________養(yǎng)殖場(以下簡稱甲方)

　　需方：__________鮮貨公司(以下簡稱乙方)

　　簽訂時間：_______年______月________日

　　簽訂地點：_________市____________公司

　　根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、政策，經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、品名、計量單位、數(shù)量。

　　_______________________________________________________________________。

　　二、產(chǎn)品的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)。

　　甲方售給乙方的鮮蛋應(yīng)符合國家的收購規(guī)格，即新鮮完整，不破損，不變質(zhì)，保持其表面清潔。

　　三、包裝要求。

　　用硬塑箱包裝，籍由甲方自備。運輸結(jié)束后所用箱由乙方在三天內(nèi)返還甲方，若乙方將箱損壞，按價賠償。

　　四、價格及作價辦法。

　　全年實行季節(jié)差價。按有關(guān)規(guī)定，收購?fù)�季實行最低保護(hù)價，即雞蛋每千克______元_____角，鴨蛋每千克____元_____角。

　　五、交貨地點：

　　____________________養(yǎng)殖場發(fā)貨室。

　　六、交貨方式與運費負(fù)擔(dān)。

　　由乙方自提，運費由乙方負(fù)擔(dān)。

　　七、驗收方式與期限。

　　乙方在提貨前一天驗收，一天內(nèi)驗收完畢。

　　八、貨款結(jié)算方式。

　　乙方驗收后一周內(nèi)支付現(xiàn)金或匯款。

　　九、超欠幅度。

　　甲方在按合同規(guī)定的月交貨量交售時，超欠5%以內(nèi)，不作違約論。

　　十、違約責(zé)任：

　　甲方在允許的.超欠幅度之上，每欠一千克鮮蛋，應(yīng)補(bǔ)償乙方損失_______角錢。乙方違約拒收一千克鮮蛋，應(yīng)補(bǔ)償甲方損失___________角錢。

　　十一、若遇不可抗拒力，不能履行合同，應(yīng)及時通報對方，并以書面形式辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　本合同正本二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本合同有效期：自_______年_____月_______日至_______年_______月_______日。

　　供方(甲方)：_______縣________養(yǎng)殖場(公章)

　　代表人：___________________________(蓋章)

　　地址：_______________縣________________鄉(xiāng)

　　開戶銀行：_____________________縣農(nóng)業(yè)銀行

　　賬號：___________________________________

　　電話：___________________________________

　　需方(乙方):________市_______鮮貨公司(公章)

　　代表人：____________________________(蓋章)

　　地址：_____________市_________路_______號

　　開戶銀行：_____________________市工商銀行

　　賬號:___________________________________

　　電話：__________________________________

購銷合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方需購電線電纜、裝飾裝修材料一批，經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，特訂立以下合同條款，甲方愿意以最優(yōu)惠的'市場價格銷售給乙方。

　　一、貨物數(shù)量及價款

　　數(shù)量、總價詳見購置清單。

　　二、交貨日期：

　　三、付款方式：

　　四、數(shù)量和質(zhì)量要求：

　　1、數(shù)量：甲、乙雙方當(dāng)面點清。

　　2、質(zhì)量：乙方在使用時如發(fā)現(xiàn)殘、次品貨物，立即通知甲方，并將原包裝整件保持不動，退回給甲方，甲方收到退回的貨物后照數(shù)以正品貨物補(bǔ)齊給乙方，退回和補(bǔ)給貨物的運輸費、裝卸費由甲方負(fù)責(zé)。

　　五、運輸：

　　六、其它相關(guān)約定：

　　在甲、乙雙方共同遵守信用的情況下，甲、乙雙方自愿長期進(jìn)行購銷往來，除每批次貨物價格數(shù)量變動外，本合同其它條款不變。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章生效，具同等法律效力。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

　　年 月 日

購銷合同 篇6

　　供方________________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　需方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、含量規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量

　　商品名稱商標(biāo)牌號含量、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額送取貨時間數(shù)量

　　合計

　　合計金額(大寫)

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求

　　三、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限

　　四、送(取)貨方式

　　五、運輸方式及到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)

　　六、合理損耗計算方法

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)及費用負(fù)擔(dān)

　　八、驗收方式及提出異議期限

　　九、結(jié)算方式及期限

　　十、違約責(zé)任

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　十二、其他約定事項

　　供方：____________________________

　　單位名稱(章)：________________

　　法定代表人：____________________

　　傳真：____________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：____________________

　　需方：____________________________

　　單位名稱(章)：________________

　　法定代表人：____________________

　　傳真：____________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：____________________

　　鑒(公)證意見：________________

　　有效期限自____年____月____日至____年____月____日

購銷合同 篇7

　　甲方(供貨方)：______________________

　　乙方(購買方)：______________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就水果購銷事宜達(dá)成以下條款，并承諾共同遵守：

　　第一條 標(biāo)的、數(shù)量、價款

　　以上共計：__________元，大寫(人民幣)：_______________元整。

　　第二條 規(guī)格質(zhì)量

　　1、果品質(zhì)量按照國家規(guī)定的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，所有水果有碰傷的不得超過_____%，有蟲的不得超過_____%。

　　2、各種水果除香蕉外均要達(dá)到8成熟后采摘(香蕉須達(dá)到7成熟但不得超過_____成熟)。

　　3、所有水果的規(guī)格必須是精品，若乙方在收貨過程中發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量不符

　　合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)損失。

　　第三條 包裝要求和費用負(fù)擔(dān)

　　1.包裝材料及規(guī)格：___________________________________。上述包裝材料由甲方提供。

　　2.包裝費用由甲方承擔(dān)。

　　第四條 交貨時間、地點

　　甲方自本合同簽訂之日起15日內(nèi)向乙方交付上述果品。

　　第五條 運輸方式、費用

　　1、上述果品用汽車運送(可分批次送達(dá))，運費由甲方承擔(dān)。

　　2、運輸過程中的'貨運險由甲方負(fù)責(zé)，意外損毀責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　第六條 接收與檢驗

　　1、水果的接收工作由乙方負(fù)責(zé)，產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方自收到甲方所交付之貨物之日起2日內(nèi)對貨物進(jìn)行驗收，若有異議，乙方應(yīng)于上述期限內(nèi)提出，2日內(nèi)未提出異議，視為甲方所交付的貨物數(shù)量及質(zhì)量合格。

　　第七條 結(jié)算方式、期限

　　乙方自收到貨物之日起3日內(nèi)以轉(zhuǎn)賬支付的方式一次性向甲方支付上述款項。

　　戶名：___________________________;

　　賬號：___________________________;

　　開戶行：_________________________。

　　第八條 違約責(zé)任

　　1.乙方未按照合同約定的時間支付貨款，逾期支付貨款，應(yīng)按照未支付額度每日千分之三向甲方支付違約金，但不超過該批次貨物總金額的_____%。

　　2.甲方提供的貨品不符合合同及國家關(guān)于果品規(guī)格的有關(guān)規(guī)定，甲方按照該批次果品總金額的_____%向乙方支付違約金，并賠償由此造成的損失。

　　3.甲方將果品運抵約定地點后，乙方須安排專人接收果品，非因甲方原因，乙方拒不接收果品的，乙方需向甲方支付合同價款的10%作為違約金，并賠償甲方的損失。

　　4.非經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得擅自更改或解除合同，否則違約方須向守約方支付合同價款總額的_____%作為違約金。

　　5.甲方提供的果品總重量可以有_____%的誤差。甲方提供的果品總重量若大于合同約定的(包括_____%的誤差)，雙方可另行約定多于部分的單價;甲方提供的果品重量若少于合同的約定，則按合同約定的單價相應(yīng)減少合同價款，但必須保證每項果品的重量不得低于合同約定的_____%，否則須向乙方支付合同價款總額的_____%作為違約金。

　　6.因不可抗力因素導(dǎo)致合同不能履行的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，不可抗力因素解除后，合同能夠繼續(xù)履行的，雙方應(yīng)當(dāng)積極履行。

　　第九條 爭議解決

　　在履行本合同過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，任一方有權(quán)向甲方所在地人民法院起訴。

　　第十條 其他事項

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效力。

　　2、合同的后續(xù)補(bǔ)充協(xié)議是本合同的不可分割部分，均具有法律效力。

　　甲方(簽章)：______________________乙方(簽章)：______________________

　　___________年_________月________日___________年_________月________日

購銷合同 篇8

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：___________________(以下簡稱甲方)

　　供貨單位：___________________(以下簡稱乙方)

　　第一條 其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標(biāo))、單價、總價等，如表所列：

　　材料名稱及花色 規(guī)格(毫米)及型號 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 計量單位 單價(元) 合計(元)

　　第二條 產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用__________________

　　第三條 驗收方法____________________________

　　第四條 貨款及費用等付款及結(jié)算辦法_____________________

　　第五條 交貨規(guī)定

　　1.交貨方式：____________

　　2.交貨地點：____________

　　3.交貨日期：____________

　　4.運輸費：______________

　　第六條 經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　1.乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的_____%的罰金。

　　(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值______%的罰金付給甲方。

　　(4)產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之____的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。

　　2.甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_____%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。

　　(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之____的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的.材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之______的罰金。

　　(5)甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之____計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條 產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。

　　第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲�銷合同部分總額______%的補(bǔ)償金。

　　第九條 如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前____天與甲方協(xié)商。

　　第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ�不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十二條 本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

　　第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。

　　第十四條 本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條 本合同一式_______份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本_______份。

　　甲方：____________(蓋章)

　　乙方：_________(蓋章)

　　簽約日期：

【購銷合同】相關(guān)文章：

建材購銷購銷合同03-03

購銷合同樣本-購銷合同10-09

耗材購銷合同格式：購銷合同08-08

購銷合同(經(jīng)典)04-24

（精選）購銷的合同07-19

(經(jīng)典)購銷合同09-09

【精選】購銷合同08-27

（精選）購銷合同08-28

(精選)購銷合同08-26

購銷合同（精選）08-26