塑料制品購銷合同模板
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿訂立本塑料制品購銷合同，以便共同遵守。
塑料制品購銷合同【1】
合同編號：
合同簽訂地址：
甲方(需方)
乙方(供方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。
1、 產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量及價格
序號 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(元) 小計(元) 備 注
合同總金額(rmb)大寫： 小寫：
2、 產(chǎn)品交貨方法及時間
2.1 交貨時間：合同簽訂生效后，乙方于 年 月 日前將本合同產(chǎn)品發(fā)給甲方;
2.2 乙方將合同產(chǎn)品運輸至甲方，交貨地點為
2.3 運輸方式：□快運 □鐵路 □航空 □市內(nèi)送貨 □其他
3、付款方式及期限
甲方用以下第 項付款方式付出合同款項：
1.現(xiàn)款： 甲方于 200 年 月 日以 付款方式付出合同全額款項;
2.延期支票： 甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為 ;
3.延期付款： 甲方收到乙方所供貨物后的 內(nèi)付清全部合同款項;
4.乙方在收到甲方貨款后，向甲方開具銷售發(fā)票。
4、所有權(quán)
如甲方未能在合同約定的付款期限內(nèi)履行完付款義務，貨物的產(chǎn)權(quán)屬于乙方，乙方有權(quán)將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。甲方需承擔因違約給乙方造成的經(jīng)濟損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預期利潤及其他相關(guān)費用。
5、驗收期限及方式
5.1甲方須在收到貨物后 2 日內(nèi)組織完成全部貨物的驗收。若貨物抵達后的2日內(nèi)無書面或傳真向乙方提出質(zhì)疑，則視為驗收合格。
5.2產(chǎn)品驗收標準：根據(jù)原廠產(chǎn)品出廠標準要求和合同技術(shù)參數(shù)驗收。
6、質(zhì)量保證及售后服務
6.1 產(chǎn)品質(zhì)量標準按照廠商出廠標準執(zhí)行。
6.2 提供產(chǎn)品廠家標準服務與保修，免費提供電話技術(shù)支持和咨詢，同時提供各種有償服務。
6.3 其他服務約定：
7、違約責任及糾紛處理
7.1 乙方因廠商、運輸延誤、運輸滅失或不可抗力的原因不能及時交貨的，應向甲方說明，甲方不得以此向乙方主張違約責任。如無說明，遲交貨超過規(guī)定期限3天以上，應向甲方賠償不能交貨部分貨款的0.1%，遲交貨15天以上，甲乙雙方可協(xié)商解除合同或由乙方繼續(xù)履行供貨義務，但需向甲方支付不能交貨部分貨款的1%;如無上述問題，甲方不能以任何理由退貨。
7.2 甲方延遲付款1—5天，每天按遲付金額的0.1%計算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。
7.3 供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應支付對方合同金額的20%作為賠償金。
7.4 甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應當向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。
7.5 本合同在執(zhí)行過程中產(chǎn)生爭議，雙方應采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院訴訟，雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。
8、不可抗力及風險轉(zhuǎn)移
8.1 當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰(zhàn)爭、火災、洪水、臺風、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應在24小時內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛�，須�?日內(nèi)向?qū)Ψ匠鼍咧鞴懿块T提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發(fā)生不可抗力的情況下，應允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)實際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。
8.2 本合同中，不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
8.3 貨物的風險自甲方簽收后轉(zhuǎn)移至甲方。
9、附則與其它
9.1 本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
9.2 為縮短訂貨期，需方可用傳真方式訂立合同，傳真件需加蓋單位公章并由法定代表人或委托代理人簽名，供方收到上述傳真件后即加蓋印章傳給需方即合同成立，傳真件及其復印件視為原件，具有同等法律效力。
9.3 本合同簽名人員有權(quán)代表甲方，保證合同履行。如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應立即書面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。
9.4 本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。
9.5 其它需說明的事宜：
甲方(需方)蓋章： 乙方(供方)蓋章：
法定代表人(委托代理人) 法定代表人(委托代理人)
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
傳真電話： 傳真電話：
聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
購銷合同【2】
合同編號：__________
甲方：________________________
乙方：________________________
甲方擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品__________，現(xiàn)乙方愿以自身優(yōu)勢幫助甲方開展該產(chǎn)品的銷售。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，達成如下協(xié)議：
一、合作方式
1.經(jīng)銷商
要求：管理規(guī)范有一定規(guī)模的銷售、服務網(wǎng)點，首批進貨________套以上，其中外機________套，內(nèi)機________套。
享受政策：由總代理直接供貨，享受相關(guān)優(yōu)惠政策和獎勵
2.代銷商
由甲方提供各種型號產(chǎn)品共計________個的首批鋪貨，該批產(chǎn)品乙方無需立即付款，但是該批貨物如出現(xiàn)損壞或丟失，乙方必須承擔相應的賠償責任。
二、產(chǎn)品價格
全國統(tǒng)一零售價：____元/套(外機雙風機和內(nèi)機的柜機均按二個計算)
乙方提貨價：_____元/套
三、訂貨及結(jié)算方式
乙方根據(jù)需要由專人向甲方提出訂購要求：包括具體型號及數(shù)量等。提貨時付清貨款。
四、雙方權(quán)利與義務
乙方隨時了解產(chǎn)品庫存，做到及時發(fā)現(xiàn)所缺型號，起碼提早一天向甲方訂貨。不得向其它有總代理的區(qū)域進行銷售，違者將取消經(jīng)銷的資格。
甲方應積極配合乙方的銷售工作，并保證好產(chǎn)品的質(zhì)量。
五、其它
為了充分體現(xiàn)平等互利，實現(xiàn)合作雙贏，甲方提供以下優(yōu)惠政策，支持乙方的工作。
1.甲方把乙方每月總銷售量的_______%作為推廣費返還給乙方
2.乙方的月銷售量達到______個以上，甲方按當月乙方銷售額的________%進行返利。
3.乙方可介紹和發(fā)展下級經(jīng)銷、代銷商。乙方發(fā)展的下級經(jīng)銷、代銷商直接由乙方供貨，如要求甲方供貨的，甲方按其當月總銷售量的_______%獎勵給乙方。
4.乙方一次性提貨________套以上甲方可免費提供廣告位。
注：以上銷售量均以當月提貨量為準，返利形式一般是產(chǎn)品。代銷商不享受以上返利政策。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
合同有效期________年________月________日至________年________月________日
甲方：(蓋章)____________
代表簽字：________________
乙方：(蓋章)____________
代表簽字：________________
塑料制品購銷合同【3】
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標準
|
品名
|
材料
|
規(guī)格（mm)
|
計量單位
|
單價（含稅）
|
金額（元）
|
備注
|
|
|
|
見附件
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準
|
|
||||||
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關(guān)的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關(guān)費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)，QS證，印刷執(zhí)照復印件(蓋公章)，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的'，應當負責調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
|
承攬方 |
委托方
|
|
|
單位名稱
|
|
|
|
法定代表
|
|
|
|
委托辦理人
|
|
|
簽訂地點： 簽訂時間：
【塑料制品購銷合同模板】相關(guān)文章：
塑料制品購銷合同范本2篇03-27
瓷磚購銷合同模板08-07
模板購銷合同范本04-09
正規(guī)的購銷合同模板08-02
家具的購銷合同模板08-02
購銷合同模板三篇08-01
產(chǎn)品的購銷合同模板08-01
木模板購銷合同范本11-17
鋼模板購銷合同范本11-29
方木模板購銷合同范本12-16