裝飾承攬合同
隨著法律知識的普及,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同也是非常有必要的行為。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編整理的裝飾承攬合同,歡迎大家分享。
裝修人:______________(以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業(yè):______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點:瑞立中央花城1幢1單元303室。
2、工程承包方式:乙方包工、包料。
二、工程期限
工程期限60天,開工日期20__________年2月19日,竣工日期:20__________年4月19日。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價80000元,設計費3000元。
2、付款方式:合同簽訂后,甲方支付工程總價款的40%,計320__________元,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付;
。1)木工進場前,支付總價款40%,計320__________元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計13600元;
(3)余款3%,工程驗收合格后一次付清。
四、材料、設備的供應
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的.品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符,并應向業(yè)主提交檢測報告,其中包括環(huán)保檢測資料。乙方采購的材料、設備,應符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方采購的材料、設備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔責任。
工程竣工后,乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔乙方因延期所發(fā)生的相關費用。
工程未經(jīng)竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
五、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
六、其它約定
七、違約責任
甲、乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任,賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。
本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預算總造價40%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
八、爭議或糾紛的處理
甲、乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,可依法向人民法院提起訴訟。
九、附則
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件份,有同等法律效力。本合同系規(guī)本,不得翻印或復印。
甲方:______________乙方:______________
簽約日期:20__________年__________月__________日
【裝飾承攬合同】相關文章:
外墻裝飾承攬合同10-17
承攬裝修裝飾合同范本04-16
裝飾裝修工程承攬合同范本04-11
家居裝飾工程承攬合同書12-10
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同范本09-20
承攬裝飾郵政樓外墻工程的合同范本10-09
裝飾裝修工程承攬合同范本(精選5篇)02-28
承攬的合同10-13
承攬合同01-15
承攬的合同10-21