工程建筑合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的工程建筑合同,希望能夠幫助到大家。
工程建筑合同1
項目部委托代理人: (以下簡稱為甲方)
勞務(wù)分包人: (以下簡稱為乙方)
根據(jù)現(xiàn)場施工需求,甲乙雙方本著平等、互利、誠信的原則,鑒于甲方 同意將 工程交予乙方施工,雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、分包范圍及內(nèi)容和方式:
四、施工要求:
1、施工前乙方必須嚴(yán)格遵守項目部的技術(shù)交底,按圖施工,保質(zhì)保量按期完成。
2、對所有的施工人員要進行思想安全教育,進入工地上架衣帽整齊,一慢、二看、三上架。堅決拒絕打架斗毆事件。所發(fā)生的傷亡事故由甲方協(xié)調(diào)處理。
五、住宿由甲方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:
由工程開工之日起:1、每棟外墻抹灰完成后付 元。
2、每棟外磚貼完后付 元。
3、每棟樓頂外架拆完后付 元。
4、剩余款項工程完驗收后一個月內(nèi)全部付清。
七、 本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,一份公司存檔。
本合同自雙方簽字之日起,具同等法律效力。合同事項履行完畢自行失效。
甲方(簽字) 乙方(簽字)
年 月 日
工程建筑合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):______________
承包方(以下簡稱乙方):______________
經(jīng)甲乙雙方磋商,甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方,現(xiàn)將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。
一、工程名稱及地點
1、工程名稱及地點:______________
二、工程概況及質(zhì)量要求
1、裝修標(biāo)準(zhǔn):_____________________
住宅樓室內(nèi)裝修:__________________
2、工程質(zhì)量:乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程序嚴(yán)格按國家建筑規(guī)范進行及做好有關(guān)保養(yǎng)工作,凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗收合格后方可進行隱蔽,施工各項工作質(zhì)量必須達到合格,努力爭取優(yōu)良。
三、工程承包方式及施工內(nèi)容
1、工程承包方式,乙方包工不包料,一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。
2、工程施工承包內(nèi)容:_____________________
住宅樓室內(nèi)外裝修:________________________
四、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé),甲方負(fù)責(zé)征地、折遷、用地規(guī)劃、建筑設(shè)計、報建等有關(guān)建房的行政手續(xù)和三通一平工作,按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內(nèi),適時裝配所需施工機械備,按規(guī)定做好甲方本職內(nèi)各項工作,確保工作順利進展。
2、乙方職責(zé),乙方依據(jù)承包施工內(nèi)容,認(rèn)真組織好工程施工所需達標(biāo)人員,按規(guī)范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計劃等施工前期的相關(guān)工作,各項工作必須做到“安全第一。質(zhì)量第一,時間第一”,成信合作,文明施工的管理宗旨。按時保質(zhì)完成不同時期的各項工作任務(wù)。
五、施工單價及結(jié)算付款方式
1、施工單價:______________
2、結(jié)付方工式:___________
六、工程有關(guān)事項
1、乙方必須遵守國家法律、法規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)行甲方的各項制度,服從甲方分工和指揮,實行層級管理,如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟等一切責(zé)任,均由乙方自負(fù),甲方有權(quán)取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。
2、安全生產(chǎn):乙方必須嚴(yán)格遵守安全的規(guī)章制度,加強安全生產(chǎn)專項思想教育,認(rèn)真做好安全生產(chǎn)的各項工作,如有違反和不符合要求的人員,一律不準(zhǔn)上崗并按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。如有出現(xiàn)任何人為事故,均由乙方自負(fù),與甲方無關(guān)。
3、工程材料、用具、設(shè)備等一切用料,均由甲方依據(jù)工程所進行分配并按規(guī)定存放在指定的場所內(nèi)。每道工序完成后必須清理場地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收合格后,方可進行下道工序。
4、甲方提供地切機械、用具和領(lǐng)原料,乙方要妥善保管好,并按規(guī)范保養(yǎng)好,否則造成一切損失,均由乙方按價賠償或加倍處罰。
5、任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規(guī)行為,做到尊上愛下,文明施工,如有_____行為者,均送有關(guān)執(zhí)法部門依法嚴(yán)懲。
6、未盡事宜欄:________________________
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
工程建筑合同3
甲 方: 乙 方:
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,為了按質(zhì)、按期地完成本合同項目下的圍墻工程,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),簽訂本協(xié)議。
第一條 合作事項
玉蘭大道圍墻工程施工。
第二條 承包方式
乙方包工程質(zhì)量、包合同工期、包安全文明生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)施工規(guī)范,出現(xiàn)安全傷亡事故由乙方自行承擔(dān)。甲方派相關(guān)人員監(jiān)督乙方,配合測量、和技術(shù)交底。
第三條 承包內(nèi)容
一、乙方負(fù)責(zé)本圍墻工程內(nèi)容:安全維護、基礎(chǔ)開挖、澆筑混凝土、砌筑墻體、粉刷、貼磚、預(yù)埋管線、鐵件等。(涉及破除混凝土的施工區(qū)域按2元/㎡按實決算)。
二、工程所需的一切機械及施工用具均由乙方自行負(fù)責(zé)解決。
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方必須按圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)施工;工程質(zhì)量符合驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 工程價款
圍墻工程按 140 元/m,長度以實際測量為準(zhǔn)(增加工程量按實決算)。根據(jù)乙方已完成工程量的不低于400m長,年底支付工程款肆萬元整作為生活費用。剩余工程款待工程結(jié)束驗收合格后,建設(shè)單位支付項目部工程款,甲方付乙方工程款的90%, 5% 待本工程審計結(jié)算后付清,剩下5% 作為質(zhì)保金一年后無息支付。
第六條 工期及雙方權(quán)利與責(zé)任
5.1安裝工期根據(jù)雙方工程進度,工期為 30日歷天。工期開始時間為 年 月 日(以甲方書面通知為準(zhǔn))。工期順延情況:因建設(shè)單位拆遷未完成,無法施工的;因我項目部材料供應(yīng)不到位的;工期順延時間以項目部簽字為準(zhǔn)。
5.2甲方負(fù)責(zé)為乙方施工提供下列條件:施工所需水、電引接點。
5.3乙方按照現(xiàn)場要求組織施工。施工期間乙方遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定、遵守施工操作規(guī)程,承擔(dān)施工期間的安全責(zé)任,若發(fā)生安全事故一切由乙方承擔(dān)責(zé)任,與甲方無關(guān)。
5.4施工前,乙方應(yīng)仔細(xì)查驗施工放線樁點是否符合要求,發(fā)現(xiàn)問題及時與甲方報告。
5.5乙方對屬于施工工程質(zhì)量出現(xiàn)的問題承擔(dān)一年的免費保修責(zé)任。免費保修期內(nèi)出現(xiàn)需維修事項,乙方應(yīng)在接到通知24小時內(nèi)進行維修,直至符合質(zhì)量要求為止。同時因施工出現(xiàn)問題造成不良后果的乙方必須承擔(dān)全部責(zé)任。
5.6 乙方應(yīng)為本工程提供維修服務(wù),若因非乙方原因造成的需維修事宜,乙方應(yīng)以優(yōu)惠價格為甲方提供服務(wù)。
第七條 違約責(zé)任
乙方遲延完成工程,按遲延工程對應(yīng)價款2%/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
第八條爭議解決、合同文本與生效
因本合同發(fā)生的糾紛,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的申請合肥仲裁委員會仲裁。 本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程建筑合同4
發(fā)包發(fā):_____________________
承包方:_____________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù),特簽訂本合同:
一、承包方:本工程乙方包工不包料,包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍:
__________
三、工程承包單價_____________________
四、付款方式:
進度款按完成工程量__________按月支付,竣工退場支付__________。
五、甲乙雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責(zé)任:按圖施工,以甲方交底執(zhí)行,并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工,做好工程自檢,確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
3、砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負(fù)3—5mm,灰縫厚度10—15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4—6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當(dāng)天工完場清。
4、內(nèi)墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫,頂縫必須掛網(wǎng),先定點,現(xiàn)成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現(xiàn)場工完場清。
5、外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點與現(xiàn)場管理人員配合施工,并經(jīng)專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標(biāo),垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
6、室內(nèi)粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛(wèi)生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現(xiàn)象。施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象,后果全部由乙方承擔(dān)。施工時嚴(yán)禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔(dān)。中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數(shù)每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結(jié)算。
7、工期進度:乙方必須按以上進度準(zhǔn)備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款1000元,拖延3填以上甲方有權(quán)另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則:
1、不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款30元;
2、乘坐提升架上落,每人次罰款5000元
3、宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款500元,并沒收用電器具;
4、廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關(guān),每人次罰款200—500元;
5、施工中浪費材料,按原價十倍罰款;
6、高層拋掉物罰款1000—3000元,造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé)decision的用法;
7、違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題,似情節(jié)輕重處以罰款不等,如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題,停工整頓,嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場,工程款按60%結(jié)算。
8、工傷、工故乙方承擔(dān)30%。
七、其他事項:
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款1000元,嚴(yán)重者送公安機關(guān)處理,一切法律經(jīng)濟責(zé)任自負(fù),本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價賠償,違規(guī)操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。
八、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結(jié)算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方簽字:___________________________________________________________
承包方簽字:____________________________________________________________
工程建筑合同5
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(yù)(結(jié))算報價表,總工程造價為306406元,按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報價表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應(yīng)屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中,明確確認(rèn)了以下事實:其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
工程建筑合同6
甲方:__林理想城
乙方:畢__
依照民法典、建設(shè)法及相關(guān)法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎(chǔ)上,雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項,訂立合同如下:
一、綠化地點與范圍:_________________________________.
二、甲方負(fù)責(zé)綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土,提供綠化水源,協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。
三、乙方負(fù)責(zé)按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內(nèi)苗木管理、修建、;。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負(fù)責(zé)人員的監(jiān)督和管理。
四、如出現(xiàn)因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經(jīng)甲方同意后,所栽苗木品種可根據(jù)具體現(xiàn)狀作部分適當(dāng)調(diào)整。綠化品種、規(guī)格、數(shù)量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結(jié)算辦法:各種苗木栽植完成后付實際栽植數(shù)量款額的50%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的20%,剩余款額________年后經(jīng)甲方驗收按成活數(shù)量以實結(jié)算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數(shù)量。
七、雙方必須嚴(yán)格履行各自的責(zé)任與義務(wù),如單方違約或樹苗質(zhì)量達不到合同約定,違約方要承擔(dān)一切責(zé)任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:____公司
代表:
乙方:
代表:20__年12月__日
工程建筑合同7
工程名稱:________________
工程地點:________________
合同編號:________________
發(fā)包人:
法定代表人:
委托代理人:
通訊地址:
聯(lián)系電話:
設(shè)計人:
設(shè)計證書等級:
身份證號:
通訊地址:
聯(lián)系電話:
發(fā)包人委托設(shè)計人承擔(dān)________________工程設(shè)計,工程地點為________________________,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同執(zhí)行。
第一條 本合同簽訂論據(jù)
1、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
2、國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
3、建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。
第二條 設(shè)計依據(jù)
1、發(fā)包人給設(shè)計人的委托書或設(shè)計中標(biāo)文件
2、發(fā)包人提交的基礎(chǔ)資料
3、設(shè)計人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是:________________________
第三條 工程項目
1、建筑規(guī)模:_____層;建筑面積________平方米;
2、設(shè)計階段
(1)方案:
。2)初步設(shè)計:
。3)施工圖:
3、估算總投資:___________元,(大寫)___________________________元整。
4、估算設(shè)計費:___________元,(大寫)___________________________元整。
第四條 設(shè)計內(nèi)容
設(shè)計人為發(fā)包人設(shè)計_________工程并編制_________工程總體規(guī)劃文件,主要內(nèi)容包括:
1、發(fā)包人_________區(qū)總平面布置;
2、發(fā)包人第_______________期_________工程生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)方案分析與規(guī)劃;
3、發(fā)包人技術(shù)經(jīng)濟效益分析與預(yù)測。
第五條 發(fā)包人向設(shè)計人提交的有關(guān)資料、文件及時間
序號
資料及文件名稱
份數(shù)
提價日期
備注
第六條 設(shè)計人向發(fā)包人交付的設(shè)計文件、份數(shù)、地點及時間
序號
資料及文件名稱
份數(shù)
提價日期
備注
說明:
1、提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。
2、在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費,不留尾款。
3、實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖設(shè)計概算)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4、本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。
第七條 費用
發(fā)包人向設(shè)計人支付設(shè)計報酬人民幣_________元,分兩期支付,具體如下:
1、本合同簽署后____個工作日內(nèi)支付_________元;
2、設(shè)計人提交_________工程總體規(guī)劃文件并經(jīng)發(fā)包人審核通過后_____個工作日內(nèi)支付_________元。
第八條 支付方式
1、本合同生效后三天內(nèi),發(fā)包人支付設(shè)計費總額的_____%,計_______________萬元作為定金(合同結(jié)算時,定金抵作設(shè)計費)。
2、設(shè)計人提交_______________設(shè)計文件后三天內(nèi),發(fā)包人支付設(shè)計費總額的_____%,計________________萬元;之后,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所完成的施工圖工作量比例,分期分批向設(shè)計人支付總設(shè)計費的_____%,計_______________萬元,施工圖完成后,發(fā)包人結(jié)清設(shè)計費,不留尾款。
3、雙方委托銀行代付代收有關(guān)費用。
第九條 雙方責(zé)任
1、發(fā)包人責(zé)任
。1)發(fā)包人按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交基礎(chǔ)資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。
發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按本合同第六條規(guī)定的交付設(shè)計文件時間順延;發(fā)包人交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
。2)發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計返工時,雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人支付返工費。
在未簽訂合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,發(fā)包人應(yīng)支付相應(yīng)設(shè)計費。
(3)在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
(4)發(fā)包人必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為設(shè)計人設(shè)計開工的標(biāo)志。未收到定金,設(shè)計人有權(quán)推遲設(shè)計工作的開工時問,且交付文件的時間順延。
。5)發(fā)包人應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額______%的逾期違約金,且設(shè)計人提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均應(yīng)支付應(yīng)付的設(shè)計費。
(6)發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計文件時,須征得設(shè)計人同意,不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計周期,且發(fā)包人應(yīng)支付趕工費。
。7)發(fā)包人應(yīng)為設(shè)計人派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作、生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動保護裝備。
(8)設(shè)計文件中選用的國家標(biāo)準(zhǔn)圖、部標(biāo)準(zhǔn)圖及地方標(biāo)準(zhǔn)圖由發(fā)包人負(fù)責(zé)解決。
。9)承擔(dān)本項目外國專家來設(shè)計人辦公室工作的接待費(包括傳真、電話、復(fù)印、辦公等費用)。
2、設(shè)計人責(zé)任
。1)設(shè)計人應(yīng)按國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計,按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向發(fā)包人交付設(shè)計文件,并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
。2)設(shè)計合理使用年限為________年。
(3)負(fù)責(zé)對外商的設(shè)計資料進行審查,負(fù)責(zé)該合同項日的設(shè)計聯(lián)絡(luò)工作。
(4)設(shè)計人對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充。由于設(shè)計人設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為實際損失的______%。
。5)由于設(shè)計人原因,延誤了設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的千分之二。
(6)合同生效后,設(shè)計人要求終止或解除合同,設(shè)計人應(yīng)雙倍返還發(fā)包人已支付的定金。
。7)設(shè)計人交付設(shè)計文件后,按規(guī)定參加有關(guān)上級的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計文件一年內(nèi)項目開始施工,負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設(shè)計人仍負(fù)責(zé)上述工作,可按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢服務(wù)費,收費額由雙方商定。
第十條 保密
雙方均應(yīng)保護對方的知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況,泄密方承擔(dān)一切由此引起的后果并承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 糾紛解決方式
1、本建設(shè)工程設(shè)計合同發(fā)生爭議,發(fā)包人與設(shè)計人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解;
2、調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由_______________________仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),當(dāng)事人又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向_______________人民法院起訴。
第十二條 合同生效及其他
1、發(fā)包人要求設(shè)計人派專人長期駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
2、設(shè)計人為本合同項目的服務(wù)至施工安裝結(jié)束為止。
3、本工程項目中,設(shè)計人不得指定建筑材料、設(shè)備的生產(chǎn)廠或供貨商。發(fā)包人需要設(shè)計人配合建筑材料。設(shè)備的加工訂貨時,所需費用由發(fā)包人承擔(dān)。
4、發(fā)包人委托設(shè)計人配合引進項目的設(shè)計任務(wù),從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人員參加。出國費用,除制裝費外,其他費用由發(fā)包人支付。
5、發(fā)包人委托設(shè)計人承擔(dān)本合同內(nèi)容以外的工作服務(wù),另行簽訂協(xié)議并支付費用。
6、由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
7、本合同雙方簽字蓋章即生效,一式_____份,發(fā)包人_____份,設(shè)計人_____份。
8、本合同生效后,按規(guī)定應(yīng)到項目所在地省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;雙方認(rèn)為必要時,到工商行政管理部門鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。
9、雙方認(rèn)可的來往傳真、電報、會議紀(jì)要等,均為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
10、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
發(fā)包人:(蓋章)
法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
項目經(jīng)理:(簽字)
住所:
郵政編碼:
電話:
傳真:
開戶銀行:
銀行賬號:
設(shè)計人:(簽字蓋章)
住所:
郵政編碼:
電話:
傳真:
開戶銀行:
銀行賬號:
建設(shè)行政主管部門備案:(蓋章)
備案號:
備案日期:_______年___月___日
鑒證意見:
經(jīng)辦人:
鑒證日期:_______年___月___日
工程建筑合同8
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號樓工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點:長治市----------。
3.工程立項批準(zhǔn)文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù): 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合 合格 標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理: 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的.組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準(zhǔn)文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
工程建筑合同9
工程項目名稱:____________________
施工單位:____________________
買方:____________________
地址:____________________
賣方:____________________
電話:____________________
本合同由買賣雙方訂立,根據(jù)本合同規(guī)定的條款,買方同意購買,賣方同意賣出下列物資:
一、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格
以上價格含稅,運費、包裝費、裝卸費等所有費用。
二、包裝和運輸要求:
1、包裝要求:止水鋼板應(yīng)捆扎牢固,且防止貨物在轉(zhuǎn)運中損壞或變形,包裝必須堅牢,并應(yīng)按照貨物特點,采取防潮防震防銹等措施。由于包裝不良引起銹蝕、損失、丟失,責(zé)任由賣方承擔(dān)。物資應(yīng)包裝完好運至施工現(xiàn)場。
2、運輸要求:汽車運輸。雙方簽訂合同后,賣方按合同規(guī)定時間將貨物免費送到(包括卸貨)。
三、貨物質(zhì)量保證和質(zhì)保期:
1、賣方保證貨物在發(fā)貨前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗及測試,以保證供給買房的貨物是全新的,質(zhì)量、規(guī)格和技術(shù)要求滿足合同規(guī)定和工程需要,且符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)量要求完整無缺。
2、賣方必須提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件(如:合格證、及其他能夠證明產(chǎn)品質(zhì)量的文件)。
3、質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品本身質(zhì)量問題由賣方負(fù)責(zé),一旦出現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量問題給買方造成較大損失的情況,賣方首先須退還全部貨款,其次賣方還須根據(jù)買方的損失情況作出適當(dāng)賠償。買方保管不當(dāng)造成貨物損壞由買方負(fù)責(zé)。
4、采購貨物在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題,賣方接到買方通知后,需在24小時內(nèi)作出答復(fù),并按上述第3條原則,雙方協(xié)商做出處理。
四、交貨時間、地點及交貨方式
1、賣方于本合同簽署后,分批送貨,具體送貨批次買方提前3日以電話或傳真向買方提供交提貨計劃表,賣方按規(guī)定時間把貨物送到買方指定地點。
2、賣方應(yīng)在交貨前日內(nèi),以電話或傳真向買方提供交貨計劃(內(nèi)容包括合同編號、貨物名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、重量和體積的約數(shù)、交貨時間、地點和運輸安排)。買方應(yīng)及時作好準(zhǔn)備,辦理接貨或提貨的相關(guān)手續(xù)。
3、買方對賣方交付的貨物,均應(yīng)妥善接收并按貨物儲存的環(huán)境條件規(guī)定保管。對于因賣方誤發(fā)、多發(fā)的物品,買方也應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管并及時通知賣方查處,由此發(fā)生的費用由賣方負(fù)擔(dān)。
4、本合同所有貨物運輸?shù)仲I現(xiàn)場后雙方代表共同參加驗收。買方指定代表:,賣方指定代表:。如貨物外包裝完好無損,但箱內(nèi)物品發(fā)現(xiàn)短缺或損毀,應(yīng)由賣方負(fù)責(zé)補足或更換,其相關(guān)費用由賣方負(fù)擔(dān)。
五、付款方式
1、貨物到達買方指定地點,賣方卸貨后,經(jīng)驗收合格后,買方向賣方出具收貨憑證。賣方向買方提供合同要求的發(fā)票。本合同要求賣方開具普通發(fā)票,賣方提供的發(fā)票中的出票單位應(yīng)與本合同的賣方名稱完全一致,并在發(fā)票的備注欄標(biāo)注完整的合同號。
2、付款方式:后二個
3、支付方式:轉(zhuǎn)賬支票。
六、生產(chǎn)廠家(品牌)限制:____________________
要求供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家具有在天津市場銷售和交易的相應(yīng)資質(zhì),并按天津市的有關(guān)規(guī)定辦理交易登記手續(xù)。
七、不可抗力
1、不可抗力是指本合同生效后,發(fā)生不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事件,如地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等,致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。
2、發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)立即通知對方,并在十五天內(nèi)提供不可抗力的詳情及將有關(guān)證明文件送交對方。
3、發(fā)生不可抗力時,買賣雙方應(yīng)協(xié)商尋找一個合理的解決方案,并盡一切努力減輕不可抗力產(chǎn)生的后果。
4、如不可抗力事件持續(xù)三十天,買賣雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同是否繼續(xù)履行或終止的問題。
5、貨物在運輸過程若發(fā)生一切安全事故,與買方無關(guān),買方不承擔(dān)任何責(zé)任。
八、延期交貨違約金
除本合同第六條規(guī)定的人力不可抗拒因素外,如賣方不能按合同規(guī)定的時間交貨,買方可同意賣方在支付延期交貨違約金的條件下延期交貨。延期交貨違約金可在支付貨款時扣除。延期交貨違約金應(yīng)按每逾期一天加收合同總價款的0.5%計算,但違約金應(yīng)不超過遲交貨物總價的20%。如賣方延期交貨超過四周時,買方有權(quán)撤銷合同。此時賣方仍應(yīng)不遲延地按上述規(guī)定向買方支付延期交貨違約金。
九、合同生效與終止
1、本合同雙方授權(quán)代表簽字蓋章日期,即為本合同生效日期,如雙方簽字蓋章日期不一致時,以最后簽字蓋章的日期為合同的生效日期。
2、本合同的終止日期:工程款支付清后。
十、違約責(zé)任:
1、買方未按合同約定支付貨款,賣方可以延期發(fā)貨或拒絕發(fā)貨。
2、賣方無故延期交貨,執(zhí)行本合同第七條延期交貨違約金條款。
3、賣方所供貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題,賣方需承擔(dān)由于所供貨物質(zhì)量問題給買方造成的一切經(jīng)濟損失。
十一、爭議解決:
1、本合同及其修訂本合同的有效性、履行和與本合同及其修訂本合同效力有關(guān)的所有事宜,將受中華人民共和國法律管轄,任何爭議僅適用中華人民共和國法律。
2、與本合同有關(guān)的或執(zhí)行本合同發(fā)生的一切爭議,雙方通過友好協(xié)商解決。如不能達成一致,合同的任何一方可以向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、爭議解決期間,除爭議事項外,買賣雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自本合同中規(guī)定的義務(wù)和行使權(quán)利。
十二、技術(shù)變更及合同變更:
1、如買方對采購的貨物需作技術(shù)變更的,變更應(yīng)以書面的形式通知賣方,賣方在收到變更通知2日內(nèi)應(yīng)向買方確認(rèn),在得到買方書面答復(fù)后賣方方可進行變更。
2、賣方不得私自對買方所購貨物進行技術(shù)變更,確因設(shè)計問題需要變更時必須征得買方書面同意。
十三、該合同與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件(及補充投標(biāo)文件)、中標(biāo)通知書具有同等法律效力。如果內(nèi)容有不一致的地方,解釋順序為:
合同中標(biāo)通知書
投標(biāo)文件及補充投標(biāo)文件招標(biāo)文件及設(shè)計院圖紙
十四、補充條款
本合同為固定單價合同,雙方根據(jù)實際交貨數(shù)量計算合同總價。
十五、合同簽訂地點。
十六、合同確認(rèn)
本合同一式肆份,買方持貳份,賣方持貳分,自合同雙方授權(quán)代表簽字之日起生效。
買方單位:____________________賣方單位:____________________
(公章)____________________(公章)____________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程建筑合同10
甲方:____________
乙方:____________
依照《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程名稱:____________
二、 工程地點:____________
三、 承包方式:____________
四、 承包范圍:____________
五、 工程承包造價(金額大寫):_________________元整,¥__________元
六、 工期:本合同工程定于_____年_____月_____日開工,于_____年_____月_____日竣
工,合同工期日歷天數(shù)為60天。
七、 工程質(zhì)量驗收及保修:工程具備竣工驗收條件,承包方按國家和本市
工程竣工有關(guān)規(guī)定,發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告,發(fā)包方10天內(nèi)組織驗收。發(fā)包方承包辦理工程竣工驗收手續(xù)后,發(fā)包方5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申報竣工工程質(zhì)量備案。承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量過保修責(zé)任。
八、 工程價款及結(jié)算:____________工程進場3日內(nèi)撥付__________元,結(jié)構(gòu)完成撥付__________元,
竣工撥付__________元,扣除保修金__________元。
九、 爭議:發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或者申請施工
合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的,可以向密云縣人民法院起訴。
十、 違約:發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義
務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十一、 安全措施與責(zé)任:在工程施工、竣工及補修質(zhì)量缺陷的過程中,承
包人應(yīng)嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法規(guī),執(zhí)行國家及北京市有關(guān)安全施工的規(guī)定,嚴(yán)格按照國家安全標(biāo)準(zhǔn)制定施工安全操作規(guī)程,加強施工作業(yè)管理,配備必要的安全施工保護設(shè)施,加強對施工人員的安全教育,為公眾和其他人員提供必要的臨時道路,人行道防護棚及圍欄,夜間要設(shè)警告信號和看守,如發(fā)生安全及質(zhì)量事故全部由承包人負(fù)責(zé),發(fā)包人無任何責(zé)任。
十二、 合同份數(shù):本合同兩份,具有同等法律效力。
本合同訂立時間:___________年_____月_____日(即日起生效)。
發(fā)包方:____________ 承包方:____________
工程建筑合同11
發(fā)包方:______________
承包方:______________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1。工程名稱________________;
2。工程地點________________;
3。工程計劃批準(zhǔn)單位及文號______________;
4。工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積______平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條工程期限
1。本工程合同總工期為___天(日歷天從開工之日算起)。
2。本工程開工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
3。如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表簽證后,工期作相應(yīng)順延,并用書面形式確定順延期限。
。1)發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前__天,不能交承包方施工場地、進場道路、施工用水,或電源未按規(guī)定接通,影響承包方進場施工者。
。2)明確由發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品等未能按雙方認(rèn)定的時間進場,或進場的材料、設(shè)備、成品或半成品等向承包方交驗時發(fā)現(xiàn)有缺陷,需要修配、改、代、換而耽誤施工進度者。
。3)不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計變更;提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn),使基礎(chǔ)超深;施工方法與設(shè)計規(guī)定不符而增加工程量影響進度者。
。4)在施工中因停水、停電連續(xù)影響8小時以上者。
。5)發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表無故拖延辦理簽證手續(xù)而影響下一工序施工者。
。6)未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進度款、代購材料價差款而影響施工進度者。
。7)因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風(fēng)、水災(zāi)、自然原因發(fā)生的火災(zāi)、地震等)而影響工程進度者。
第三條工程合同總價
1。本工程合同總價為人民幣______元。
2。如遇下列情況,合同總價作相應(yīng)調(diào)整:
。1)合同總價內(nèi)經(jīng)雙方確認(rèn)的暫估價變化;
。2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;
。3)重大設(shè)計發(fā)生變更;
。4)基礎(chǔ)超過設(shè)計深度;
。5)在施工中新增加了工程項目;
(6)其它。
第四條材料、設(shè)備供應(yīng)
1。本工程所需的全部建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資的供應(yīng)方法,經(jīng)雙方協(xié)商按附件第__辦理。
2。材料、設(shè)備供應(yīng)范圍的劃分和檢驗:
。1)進口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資和二、三類電機產(chǎn)品,由發(fā)包方組織供應(yīng)到現(xiàn)場或指定地點。如在規(guī)定交貨地點之外交貨,其發(fā)生的超運距運費和其他費用由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
。2)成套設(shè)備和專用設(shè)備,由發(fā)包方負(fù)責(zé)招標(biāo)、定貨、供應(yīng)和商品檢驗后交付承包方。對提前到貨的設(shè)備應(yīng)由發(fā)包方設(shè)庫保存,安裝時交付承包方妥善保管,不得挪用,丟失或損壞。
。3)本工程所需材料、設(shè)備除在“發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備明細(xì)表”明確由發(fā)包方供應(yīng)外,其余材料均由承包方組織供應(yīng)。
(4)所有材料設(shè)備、成品、半成品均應(yīng)附有合格證,都要檢查驗收,簽交物資驗收合格單方可進場,已進場的物資未經(jīng)發(fā)包方許可簽署出場證書,不得運出場外。
。5)已進場的物資,若發(fā)現(xiàn)有不合格者,供料一方必須迅速將其運出場外。
。6)具有合格證書的建筑材料、設(shè)備,任何一方如有異議要求檢驗時,可以重新檢驗,檢驗后如屬合格產(chǎn)品,其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔(dān);如屬不合格產(chǎn)品,檢驗費用由供料一方負(fù)擔(dān)。
(7)沒有合格證書,且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等,雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果,由責(zé)任一方負(fù)責(zé)。
。8)任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件于本工程的,都要簽證記錄在案,由此引起的一切后果由強迫一方負(fù)責(zé)。
3。材料價差及實物價格的結(jié)算。
。1)發(fā)包方提交的主要材料指標(biāo),由承包方采購供貨的,應(yīng)根據(jù)指標(biāo)的性質(zhì)、發(fā)生的政策性調(diào)價等,以建筑安裝材料預(yù)算價格為依據(jù),逐項計算出原價價差或預(yù)算價差,均由發(fā)包方負(fù)責(zé)補差。此價差未包括在本合同承包造價之內(nèi)的,不得列入工程直接費。
。2)發(fā)包方提供的主要材料實物,按發(fā)包方提供實物時建筑安裝材料價格結(jié)算價款。
。3)除發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備外,發(fā)包方指定廠家、品種讓承包方購買和供應(yīng)其所指定的材料、設(shè)備的,其價款按實結(jié)算。
。4)發(fā)包方委托承包方代購的材料、設(shè)備,按雙方商定的價格,由承包方收取代購款包干使用,發(fā)包方應(yīng)于本合同簽訂后一天內(nèi)一次付清。
。5)發(fā)包方提供的材料、設(shè)備的指標(biāo)或?qū)嵨,必須是本合同工程用的材料和設(shè)備,規(guī)格品種與實際需要不相符時,由承包方協(xié)助進行調(diào)劑串換使用,由發(fā)包方給付承包方勞務(wù)費___元(或承包方不收取勞務(wù)費)。
。6)發(fā)包方供應(yīng)的木材、成材指標(biāo)或?qū)嵨、硬雜木均按有關(guān)規(guī)定辦理,其量差、價差由發(fā)包方承擔(dān)。
第五條工程質(zhì)量和檢查驗收
1。承包方必須嚴(yán)格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進行施工,并接受發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2。發(fā)包方聘用的現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表,必須以書面通知承包方其姓名、身份、所承擔(dān)的任務(wù)。
3。承包方確定的施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人、專門技術(shù)人員及管理人員,必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔(dān)的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4。承包方應(yīng)按工程進度,及時提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料,如材料、設(shè)備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過設(shè)計單位和發(fā)包方同意并簽證后,方可使用。
5。隱蔽工程由承包方自檢后,填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收,監(jiān)理工程師接到通知后__小時內(nèi)應(yīng)到現(xiàn)場檢驗,認(rèn)可簽證后,方可進行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗收,承包方經(jīng)質(zhì)量檢查部門檢驗確認(rèn)合格后,即可隱蔽繼續(xù)施工,發(fā)包方應(yīng)予承認(rèn)并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議,經(jīng)復(fù)查合格者,其費用由發(fā)包方負(fù)責(zé);不合格者,由承包方負(fù)責(zé),因此而造成工期損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
6。電氣照明、通風(fēng)、水暖、衛(wèi)生工程和機電安裝工程竣工后,必須按照
。1)______;(2)______;(3)______
等有關(guān)規(guī)定進行技術(shù)檢驗。屬于單體試車,由承包方負(fù)責(zé)進行。無論由誰負(fù)責(zé)試車,雙方均應(yīng)相互配合,共同進行。
試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術(shù)勞務(wù)費用等,由發(fā)包方提供。其費用包括在定額內(nèi)的,由承包方負(fù)擔(dān);定額中未包括的,由發(fā)包方負(fù)擔(dān)。
7。設(shè)備安裝工程,由承包方會同發(fā)包方將已完工程(設(shè)備基礎(chǔ))向安裝單位辦理中間交工手續(xù),并作為竣工驗收的依據(jù)。
8。工程竣工驗收,應(yīng)以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
9。工程竣工后,承包方按規(guī)定整理提供完整的技術(shù)檔案資料,并發(fā)出竣工通知書,經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間,由發(fā)包方組織有關(guān)單位進行竣工驗收。
驗收合格后,雙方簽署交工驗收證書,并將工程移交給發(fā)包方管理,如發(fā)包方拖延接收,其保管費用和造成的損失由發(fā)包方承擔(dān)。
交工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求,需要返工的工程,應(yīng)分清責(zé)任。屬施工原因造成的,按雙方驗收時商定的時間,由承包方負(fù)責(zé)修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準(zhǔn)。
10。已竣工未驗收工程,在交工前由承包方負(fù)責(zé)保管,發(fā)包方不得動用,若發(fā)包方已經(jīng)使用,即視同交驗。由于承包方原因,應(yīng)交工驗收而不交不驗的工程,除按拖延工期條款處理外,并賠償因此而造成的經(jīng)濟損失。
11。工程交工驗收后,土建工程保修期為1年,采暖工程為一個采暖期,水電保修期為半年。保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發(fā)包方。
由施工造成的工程質(zhì)量問題,發(fā)包方應(yīng)書面通知承包方并約定時間進行修理。在保修期內(nèi)承包方拒不修理時,發(fā)包方可動用預(yù)留保修款請人修理,超支部分應(yīng)由承包方負(fù)擔(dān)。
第六條施工設(shè)計變更
1。發(fā)包方交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,均為施工的有效依據(jù),發(fā)包方、承包方均不得擅自修改。
2。施工圖的重大修改變更,必須經(jīng)原批準(zhǔn)、設(shè)計單位同意,并于修改前__天辦理設(shè)計修改議定單。設(shè)計修改議定單經(jīng)發(fā)包方簽證后,承包方才予實施。議定單和修改圖紙發(fā)出份數(shù)與施工圖份數(shù)相同,并作為合同的補充文件。
3。當(dāng)修改圖紙屬于設(shè)計錯誤、設(shè)備變更、建筑面積(容積)增加、結(jié)構(gòu)改變、標(biāo)準(zhǔn)過高、工藝變化、地質(zhì)條件與設(shè)計不符實際時,其增加的費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷,材料、構(gòu)配件積壓的實際損失)由責(zé)任方負(fù)責(zé)并調(diào)整合同造價。
4。承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的前提下,提出修改設(shè)計的合理化建議,經(jīng)發(fā)包方、設(shè)計單位或有關(guān)技術(shù)部門同意后實施,其節(jié)約的價值按國家有關(guān)規(guī)定分配。
5。在工程施工中發(fā)生下列各項事實之一時,承包方必須立即以書面通知發(fā)包方,要求確認(rèn):
(1)設(shè)計圖紙和說明文件與工程現(xiàn)場狀況不一致,如地質(zhì)、地下水情況等,設(shè)計文件所標(biāo)明的施工條件與實際不符;
。2)設(shè)計圖紙和設(shè)計文件表示不明確或有錯誤及遺漏,圖紙與說明書不符;
。3)設(shè)計圖紙和說明文件中未標(biāo)明的施工條件發(fā)生了預(yù)料不到的特殊困難等。
確認(rèn)的事實必須在限期內(nèi)解決。不能如期解決而造成停工的,工期損失由發(fā)包方承擔(dān)。
第七條雙方負(fù)責(zé)事項
1。發(fā)包方
。1)辦理土地征用、青苗、樹木的賠償,墳地遷移、房屋拆遷、障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),并提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料;
。2)在開工前做好建筑紅線以外的“三通”和紅線以內(nèi)的場地平整;按審定的施工組織設(shè)計或施工方案,提供在紅線圖以內(nèi)距建筑物不大于___米的水、電源聯(lián)結(jié)點,并裝好水、電表,以便承包方按表計費;負(fù)責(zé)紅線以外進場道路的維修;
(3)根據(jù)施工地區(qū)供水、供電、水壓、電壓情況,采取措施滿足施工用水、用電的需要;
。4)按規(guī)定提供不少于承包合同建筑面積___%的施工用地,辦理紅線外的臨時用地及臨時占用道路、爆破及臨時鐵道專用線接岔許可證,并承擔(dān)所發(fā)生的費用;
。5)合同簽訂后__天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))向承包方提供完整的建筑安裝施工技術(shù)資料__套;
。6)確定建筑物(或構(gòu)筑物)道路、線路、上下水道的定位標(biāo)樁、水準(zhǔn)點和坐標(biāo)控制點;
。7)組織承發(fā)包雙方和設(shè)計單位參加的施工圖紙交底,并做好三方簽署的交底紀(jì)要,并在__天內(nèi)分送有關(guān)單位;
。8)審核承包方工程進度月報,及時向承包方支付工程進度款;
。9)按《發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備明細(xì)表》確定的供應(yīng)時間及時組織供應(yīng),應(yīng)由發(fā)包方提供材料、設(shè)備以滿足工程進度的需要;
(10)派駐施工現(xiàn)場的監(jiān)理工程師或工程師代表,對工程進度、工程質(zhì)量、隱蔽工程和合同執(zhí)行進行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙問題的處理,設(shè)計變更的簽證,工程中間驗收、工程進度撥款簽證和其它必須的簽證;
。11)組織對工程的竣工驗收,并按合同規(guī)定日期配合承包方辦好決算工作,及時了結(jié)工程財務(wù)和工程尾款。
2。承包方
(1)施工場地的平整、施工界區(qū)以內(nèi)的用水、用電、道路和臨時設(shè)施的施工;
。2)編制施工組織設(shè)計(或施工方案),施工總進度計劃、材料設(shè)備、成品、半成品等進場計劃,用水、用電計劃、開竣工通知書、隱蔽工程驗收單等,并及時送發(fā)包方及有關(guān)單位;
。3)按雙方商定的分工范圍,做好材料和設(shè)備的采購、供應(yīng)和管理;
。4)于每月底前__天向發(fā)包方報送月度施工計劃,屬發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備供應(yīng)計劃和當(dāng)月工程進度月報(包括工程量、工作量和形象進度等);
。5)嚴(yán)格按照施工圖與說明書進行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付;
。6)已完工的房屋、構(gòu)筑物和安裝的設(shè)備,在交工前應(yīng)負(fù)責(zé)保管,并清理好場地;
。7)提供竣工驗收技術(shù)資料,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗收;
。8)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于承包方負(fù)責(zé)的工作質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)無償修理。
第八條工程價款的支付與結(jié)算
1。本合同簽訂后__日內(nèi),發(fā)包方支付不少于合同總價的(或當(dāng)年投資的)__%的預(yù)付款,計人民幣___萬元。
2。發(fā)包方收到承包方工程進度月報后,必須在__日內(nèi)按核實的工程進度支付工程進度款,工程進度款支付達到總合同總價的__%時,逐步按比例開始扣回預(yù)付款(或抵作工程進度款)。
3。工程進度款支付達到合同總價款的__%時,不再按進度付款。辦完工驗收后__天內(nèi)支付__%的價款,留__%的價款存入建設(shè)銀行,待保修期滿后連本息一次支付給承包方。
4。如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應(yīng)按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
5。確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料差款而影響工程進度、造成承包方的停、窩工損失的,應(yīng)由發(fā)包方承擔(dān)。
6。本工程造價結(jié)算方式按下列情況辦理:
。1)以審查后的施工圖預(yù)算加變更簽證進行結(jié)算;
。2)按施工圖預(yù)算加包干系數(shù)確定的包干造價結(jié)算,包干范圍以內(nèi)的費用,按__等有關(guān)規(guī)定結(jié)算;
。3)按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單位造價包干結(jié)算,包干范圍以外的費用按__等有關(guān)規(guī)定結(jié)算
;
。4)包干不包料的工程,按預(yù)算定額規(guī)定的人工費和機械費及相應(yīng)的管理費結(jié)算;
(5)招標(biāo)工程按中標(biāo)價款結(jié)算,中標(biāo)范圍以外的工程費用,另按__等有關(guān)規(guī)定結(jié)算。
7。承包方在單項工程竣工驗收后__天內(nèi),將竣工結(jié)算文件送交發(fā)包方和經(jīng)銀行審查,發(fā)包方在接到結(jié)算文件__天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,即由經(jīng)銀行審定后撥款給承包方。
第九條違約責(zé)任與獎勵規(guī)定
1。承包方的責(zé)任
(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同總價的__%償付逾期違約金。
(2)工程交付時間不符合規(guī)定,按合同總價的__%償付逾期違約金。
2。承包方的責(zé)任
(1)未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失。
。2)工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的停工,應(yīng)采取措施彌補或減少損失,同時,賠償承包方由此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
。3)工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。
(4)超過合同規(guī)定日期驗收,按合同總價的__%償付逾期違約金。
3。發(fā)包方有提前工期要求的,可以實行提前竣工獎,按照合同工期,每提前一天由發(fā)包方按合同總價的__%獎給承包方。
優(yōu)良工程每平方米獎__元。
第十條爭議的解決方式
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,如雙方屬于同一部門時,由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或雙方不屬于同一個部門的,任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第十一條特殊條款
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定特殊條款。
第十二條附則
其它本合同未言明事項,一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
合同附件:(1)工程項目一覽表(附表一);(2)全部施工圖紙;(3)施工圖預(yù)算;(4)發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表(附表二):(5)國家(或省、自治區(qū)、市政府、計委、建委等有關(guān)單位)對工程的批準(zhǔn)投資計劃、計劃任務(wù)書等__份文件。上述附件均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗,結(jié)清工程尾款,保修期滿后自然失效。
本合同正本__份,其中發(fā)包方執(zhí)__份,承包方執(zhí)__份,副本__份,分別報送業(yè)務(wù)主管部門、工商行政管理局和建設(shè)銀行備案。
發(fā)包方(蓋章):________________承包方(蓋章):________________鑒(公)證意見
法定代表人(簽名):________________法定代表人(簽名):________________鑒(公)證機關(guān)(章)
簽約日期:____年____月____日
簽約地點:_____
工程建筑合同12
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則,結(jié)合工程的實際情況,為確保各方利益,經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為________年____月____日開工,至年月日結(jié)束。
2、如遇下列情況,工期作相應(yīng)順延。
。1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
。2)設(shè)計范圍內(nèi)重大設(shè)計變更;
。3)人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風(fēng)、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。 乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內(nèi)予以確認(rèn)和答復(fù),逾期不予答復(fù),乙方可視為要求已被確認(rèn)。
四、工程價款工程總價:人民幣元整(元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價50%作為預(yù)付款,即人民幣元整(元);
2、工程施工結(jié)束后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣元整(元);
3、工程驗收結(jié)束后,甲方在一周內(nèi)向乙方付清全部余款,即人民幣元整(元)。
六、工程驗收
1、當(dāng)該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應(yīng)在7天內(nèi)安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設(shè)計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。
2、工程未經(jīng)驗收,甲方若需啟用,須與乙方協(xié)商,經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用,將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當(dāng)天即為竣工日期。
4、工程未通過驗收,引起爭議時,請求第三方驗收。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn) 本工程以相關(guān)設(shè)計方案、圖紙為依據(jù),按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行驗收;沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的,則按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
八、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利和義務(wù)指派為工地代表,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方的相關(guān)事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。
。1)負(fù)責(zé)本工程的監(jiān)督,積極協(xié)調(diào)施工配合關(guān)系。
。2)負(fù)責(zé)對乙方進度、安裝質(zhì)量、安全保護、綜合管理的監(jiān)督。
(3)提供有利施工的現(xiàn)場條件。
(4)審核工程計劃進度表。
。5)負(fù)責(zé)對圖紙、方案的審核、確認(rèn),負(fù)責(zé)對工程進度、工程質(zhì)量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查及設(shè)計圖紙變更簽證,工程中間驗收和其他必要的簽證。
。6)負(fù)責(zé)竣工驗收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后一周內(nèi)組織驗收。
。7)按合同向乙方支付本合同規(guī)定的價款。
2、乙方權(quán)利和義務(wù)
。1)嚴(yán)格按設(shè)計圖施工,質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)符合工程的各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。
(2)施工中發(fā)現(xiàn)問題及時向甲方報告并提出解決方案。
(3)編制施工組織方案,施工總進度計劃,材料進場計劃,開竣工通知書等,及時送甲方。
。4)提供竣工驗收技術(shù)資料,并準(zhǔn)備竣工技術(shù)圖紙,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗收?⒐べY料應(yīng)滿足甲方要求。
。5)組織有技術(shù)水平的施工隊伍,明確現(xiàn)場技術(shù)及施工負(fù)責(zé)人、主要管理人員,技術(shù)人員不得隨意變動。
九、服務(wù)條款無。
十、違約責(zé)任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%延期天數(shù)計算,違約金總數(shù)不超過合同總價的10%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,則視乙方違約,乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%延期天數(shù)計算,違約金總數(shù)不超過合同總價的10%。
3、由于甲方未按合同約定向乙方付款,則視甲方違約,甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%215;延期天數(shù)計算,違約金總數(shù)不超過合同總價的10%。
4、執(zhí)行過程中,任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
一、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效后,除不可抗力外(指戰(zhàn)爭、嚴(yán)重水災(zāi)、火災(zāi)、臺風(fēng)和地震以及經(jīng)雙方同意屬不可抗力的事故),甲乙雙方不得無故變更或解除。
2、在履行合同過程中,因遇不可抗力事故,甲乙雙方均應(yīng)采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時,要求變更一方應(yīng)及時通知對方,對方在接到通知3天內(nèi)給予答復(fù),逾期未答復(fù)視為同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一筆款項的期限達到____日的,乙方有權(quán)中止本合同項下義務(wù)的履行;甲方延期付款期限達到____日的,乙方有權(quán)解除本合同,并且有權(quán)請求甲方給予相應(yīng)的賠償。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限達到____日的,甲方有權(quán)中止本合同項下義務(wù)的履行;整個工程延期的期限達到____日的,甲方有權(quán)解除本合同,并且有權(quán)請求乙方給予相應(yīng)的賠償。
5、變更或解除合同,所造成的損失由雙方協(xié)商解決。
二、爭議解決方式 凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。
三、其他條款 在合同履行過程中,雙方可以根據(jù)實際情況,對合同未盡事宜協(xié)商確定。 合同簽定地:
四、合同文本和效力 本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。
本頁無正文甲方:
地址:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
周記
工程建筑合同13
建筑單位:
施工單位:
工程項目:
電話:
電話:
工程地址:
一、工程項目及施工期限:
二、工程總造價(大字)
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依照本工程施工詳圖施工,說明書及驗收技術(shù)規(guī)范辦理,施工中雙方應(yīng)做好隱蔽工程,分項工程竣工工程的驗收工作,如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用,乙方包工包料由乙方負(fù)責(zé),甲供材料造成的由甲方負(fù)責(zé)。
四、材料供應(yīng),乙方包工包料由乙方自行采購,甲供材料由甲方負(fù)責(zé)采購到場,并由乙方認(rèn)可,由甲方支付材料總價,乙方應(yīng)按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項:
1、甲方在開工前應(yīng)辦好各項施工準(zhǔn)備手續(xù),做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更,應(yīng)有有關(guān)部門批準(zhǔn)。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負(fù)責(zé)。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé),乙方造成的由乙方負(fù)責(zé)。
4、本工程設(shè)計、預(yù)算如有增列項目或差錯,在本合同有效期內(nèi)審合修正,竣工結(jié)算時以工程決算為準(zhǔn)。
六、本合同一式貳份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效,至工程驗收合格、款項結(jié)清后失效,本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。附言:
建設(shè)單位(甲方)蓋章:
施工單位(乙方)蓋章:
_____年____月___日:
工程建筑合同14
發(fā)包人: (以下簡稱甲方)
勘察人: (以下簡稱乙方)
發(fā)包人委托勘察人承擔(dān)其擬建的餐飲會議樓施工圖設(shè)計階段的巖土工程詳細(xì)勘察任務(wù),并提交合格的勘察成果報告。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責(zé)任,協(xié)商配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
1、工程概況
1.1工程名稱、會議餐飲樓地勘工程
1.2工程建設(shè)地點、____縣灰湯鎮(zhèn)電力療養(yǎng)院內(nèi)
1.3工程規(guī)模、特征、詳見總平面圖詳見建筑平面圖及勘察任務(wù)書
1.4工程勘察任務(wù)與技術(shù)要求、滿足勘察任務(wù)書內(nèi)容、或《巖土工程勘察規(guī)范》GB50021-(09)中相關(guān)條款。
1.5預(yù)計勘察工作量、在建設(shè)方提供的規(guī)劃平面圖中初步布設(shè)勘察點5個,視其場地復(fù)雜情況,增加勘察孔數(shù)量。
2、發(fā)包人應(yīng)及時向勘察人提供下列資料,并對其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)、
2.1 提供工程勘察任務(wù)委托書、技術(shù)要求和建筑(帶地形圖)總平面圖。
2.2提供勘察工作范圍已有技求資料及工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
2.3提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.4發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發(fā)包人需向勘察人支付相應(yīng)費用。
3、勘察人向發(fā)包人提交勘察成果并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)勘察人負(fù)責(zé)向發(fā)包人提交勘察成果資料陸份,發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。
4、開工及提交資料的時間
4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日開工,________年____月____日分期提交勘察成果資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因,未按期開工或提交成果資料時,按雙方協(xié)商的規(guī)定辦理。
4.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準(zhǔn),如遇特殊情況(設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.3本工程勘察費按、勘察包干價為16800元(大寫:壹萬陸仟捌佰元整),合同生效后發(fā)包人向勘察人不支付人民幣作為定金,在提交報告后____日內(nèi),發(fā)包人向勘察人支付清勘察費?辈烊隧毺峁┱椒ㄆ。
5、發(fā)包人、勘察人責(zé)任
5.1發(fā)包人責(zé)任
5.1.1發(fā)包人委托任務(wù)時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務(wù)及技術(shù)要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應(yīng)及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題(如處理影響施工正常進行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路以及水、電接到施工現(xiàn)場等),并承擔(dān)其費用。
5.1.3勘察過程中的任何變更,經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后,發(fā)包人應(yīng)按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。
5.1.4由于發(fā)包人的原因造成勘察人停、窩工,除工期順延外,發(fā)包人需支付停、窩工費。
5.1.5發(fā)包人應(yīng)保護勘察人的投標(biāo)書、勘察方案、報告書、資料圖紙、合理化建議,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得復(fù)制、泄露、擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓等。
5.2勘察人責(zé)任
5.2.1勘察人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和發(fā)包人的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進行工程勘察,按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負(fù)責(zé)。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應(yīng)負(fù)責(zé)無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應(yīng)承擔(dān)其認(rèn)可的全部費用。
5.2.3勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件及技術(shù)規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見,并辦理正式變更手續(xù)。
6:違約責(zé)任
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作條件而造成停、窩工或來回進出場地,發(fā)包人除應(yīng)付給勘察人停、窩工費(金額按預(yù)算的平均工日產(chǎn)值計算),工期按實際工日順延外,還應(yīng)付給勘察人來回進出場費和調(diào)遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格,不能滿足技術(shù)要求時,其返工勘察費用由勘察人承擔(dān)。
6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時,勘察人未進行勘察工作時的,不退還發(fā)包人已付定金;已進行工作且完成的工作量在50%以內(nèi)時,發(fā)包人應(yīng)向勘察人支付預(yù)算額50%的勘察費;完成的工作量超過50%,則應(yīng)向勘察人支付預(yù)算額100%的勘察費。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過____日,應(yīng)償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間提交勘察成果資料,每超過____日,應(yīng)減收勘察費千份之一。
7、其它約定事項、
本合同未盡事宜,在雙方協(xié)商的附件中補充完善,附件與本合同具有等同的法律效力。
8、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的提交____市仲裁委員會仲裁。
本合同一式伍份,發(fā)包方執(zhí)叁份,勘察方執(zhí)貳份。
甲方(公章)、_________
乙方(公章)、_________
法定代表人(簽字)、_________
法定代表人(簽字)、_________
________年____月____日
________年____月____日
工程建筑合同15
發(fā)包方(擬園林產(chǎn)權(quán)所有人,以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名):
單位:
住所地址:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
注冊地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
本工程設(shè)計人:
聯(lián)系電話:
工程隊負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市場園 林綠化的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的 園林綠化工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:
1.2 工程內(nèi)容及做法(見附件
二:家庭裝飾工程報價書)
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包全部材料;
(2) 乙方包工、部份包料,甲方提供部份材料;
(3) 乙方包工、甲方包全部材料。
1.4 工程期限 天; 開工日期________年____月____日; 竣工日期________年____月____日;
1.5 合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 元,金額大寫 (詳見附件
二:園林綠化工程報價書)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理方另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
1. 甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件
一:園林綠化工程設(shè)計圖紙);
2. 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表
一:園林綠化工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費 元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 甲方工作
4.1 開工之前 天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 參與工程質(zhì)量和配合乙方施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料驗收進場、工程竣工驗收。
4.5 不拆除承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.6 施工期間甲方仍需部份使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.7分步工程驗收并簽字。
4.8負(fù)責(zé)甲供材料、物品的及時提供
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見附件三:《質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原場地,保證施工現(xiàn)場上、下水道的暢通,工程竣工交驗前對現(xiàn)場物件及施工成品負(fù)保管責(zé)任。
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清潔施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更 工程項目施工方式或物件改造如需變更,甲方至少提前三天通知乙方,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,并一次性付清增加內(nèi)容的價款。
第七條 材料供應(yīng)
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前提前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收;
7.3 甲、乙雙方任意一方購料,必須對材料驗收合格并簽字后才能施工,對甲方提供或指定購買的材料有明顯缺陷或隱患的,應(yīng)辦理書面簽證后乙方才能施工。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1. 工程量變化或設(shè)計變更;
2. 不可抗力;
3. 甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其相應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
8.3 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 雙方約定本工程施工質(zhì)量按《B6016-97,家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行, 具體驗收標(biāo)準(zhǔn)見附件
三:《質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由____市裝飾工程質(zhì)監(jiān)站對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程進行驗收:
1.基層、水電改造基層完工;
2. 漆飾基層完工;
3. 泥工面層及整體竣工。 乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫分步工程驗收單
10.2 工程竣工后,乙方應(yīng)書面(或電話)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩年(非施工部分和甲方自購材料及自購物品不屬質(zhì)保范圍)。驗收合格簽字后,填寫工程保修卡。
第十一條 工程款支付方式
1.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款;
1. 此合同簽定地為:本市 裝飾市場,工程款分兩次支付;
第一次于開工前____日,甲方向乙方支付合同總金額的 %,即 元,
第二次于工程進度過半驗收____日內(nèi),甲方支付剩余工程款即 元,由市場的有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)代收(注:此種工程款支付方式僅限于在市場內(nèi)簽定的合同使用,合同需經(jīng)市場有關(guān)管理部門認(rèn)證并由甲方交納1%的管理費)。
2. 合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
3. 其它支付方式(定金): 元。
1.2 工程進度過半是指基層及水電改造基層完工。工程進度過半,____日之內(nèi)經(jīng)雙方驗收并填寫驗收單。
1.3 竣工驗收后,乙方應(yīng)向甲方提供決算資料,甲方接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字認(rèn)定,甲方應(yīng)在簽字時間向乙方結(jié)清工程尾款。
1.3 工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任
2.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定即視為違約,甲、乙雙方議定違約金率為合同總價款的 %,違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,給對方造成 經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任;
2.2 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定,給對方造成經(jīng)濟損失,或因違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)地方政策規(guī)定,受到行政單位的處罰等,均由責(zé)任方賠償由此而造成的全額損失;
2.3 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
2.4 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
2.5 甲方未按期支付工程款, 每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金 元;
2.6 由于乙方原因致使工程延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金 元;
2.7 由于乙方質(zhì)量原因達不到雙方約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
第十三條 合同爭議的解決方式 雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第 種方式解決解決:
1. 向 仲裁委員會申請仲裁;
2. 向 人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規(guī)定
4.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到甲方物管指定的地點,甲方負(fù)責(zé)支付垃圾運費(人民幣) 元(此費用在工程價款內(nèi));
4.2 施工期間,甲方將進戶門鑰匙應(yīng)移交給乙方,以落實戶內(nèi)物件保管責(zé)任。工程竣工驗收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖一把,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用;
4.3 施工期間,乙方每天的工作時間為: 上午 點 分至 點 分; 下午 點 分至 點 分。
第十五條 附 則
5.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效;
5.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
5.3 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份;
5.4 凡在本市場各園林綠化市場簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場 有關(guān)管理部門各執(zhí)一份;
5.5 合同履行完畢后自動終止;
5.6 本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,可將合同文本提交所在區(qū)(縣)的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
第十六條 其它約定條款
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
【工程建筑合同】相關(guān)文章:
建筑工程的合同03-10
建筑工程合同10-10
建筑工程合同10-30
建筑裝飾工程合同10-09
建筑裝飾工程合同09-02
新版建筑工程工程合同10-25
建筑工程建筑砂漿采購合同11-05
建筑工程檢測合同11-03
工程建筑施工合同范文11-04