- 相關(guān)推薦
定作定制合同
隨著法律觀念的日漸普及，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的定作定制合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
定作定制合同1
客戶單位(以下稱甲方)：_________________
受理單位(以下稱乙方)：__________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》(以下簡稱《廣告法》)及其相關(guān)法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，本著誠實(shí)信用、互信互利的原則簽訂本合同：
經(jīng)甲方委托，乙方根據(jù)甲方要求對_______年生日卡進(jìn)行制作發(fā)布。發(fā)布數(shù)量：___________交貨時(shí)間：____________生日卡廣告面下方印制：“_____________廣告公司發(fā)布”。生日卡卡單價(jià)______元/(套)，合同總價(jià)________元(大寫：______________ )
一、甲方自行設(shè)計(jì)或委托乙方設(shè)計(jì)、制作和發(fā)布的郵政賀卡廣告，應(yīng)由甲方向乙方提供真實(shí)、合法和有效的證明文件復(fù)印件，證明文件包括：
1.營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)/經(jīng)營資格的證明文件;
2.質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對廣告中相關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明材料;
3.確認(rèn)廣告內(nèi)容真實(shí)性的其他文件;
根據(jù)《廣告法》第三十四條規(guī)定，發(fā)布廣告需要經(jīng)過相關(guān)行政主管部門審查的，甲方還應(yīng)提供有關(guān)批準(zhǔn)文件。
二、甲方保證廣告內(nèi)容不違反《廣告法》和其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;
三、廣告中涉及專利產(chǎn)品或?qū)＠椒ǖ模瑧?yīng)標(biāo)明專利號和專利種類，并提供專利證書復(fù)印件;
四、廣告中涉及商標(biāo)及商號的，不得與他人的優(yōu)先權(quán)利沖突，甲方應(yīng)提供商標(biāo)注冊證書及商號登記證明文件的復(fù)印件;
五、廣告中涉及人物肖像，甲方應(yīng)提供該肖像權(quán)所有者授權(quán)使用的“授權(quán)書”原件;
六、廣告中涉及的各種標(biāo)識，如運(yùn)動(dòng)會會徽和會標(biāo)等，甲方應(yīng)提供所有權(quán)人(組委會)和標(biāo)識著作權(quán)人(設(shè)計(jì)者)許可使用的證明文件原件。
七、甲方應(yīng)按乙方要求對廣告圖稿和文字樣稿進(jìn)行審核確認(rèn)，若有延誤則乙方交貨時(shí)間順延。以上各條款規(guī)定應(yīng)由甲方提供的各種證明及文件的復(fù)印件，均應(yīng)加蓋甲方公章，并由乙方與原件核對無誤后，作為本合同附件。
1、乙方應(yīng)根據(jù)《廣告法》和相關(guān)規(guī)定，對廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式進(jìn)行審查，對符合規(guī)定的予以制作和發(fā)布;
2、乙方應(yīng)對甲方提供的各種證明文件進(jìn)行審查，對證明文件不全或不符合相關(guān)法律法規(guī)約束的，乙方有權(quán)拒絕制作和發(fā)布;
3、未經(jīng)甲方同意乙方不得隨意修改甲方提供的圖文資料;對已定稿圖文資料，未經(jīng)甲方簽字確認(rèn)，不得制作和發(fā)布;
4、若因甲方提供圖文資料違反《廣告法》及相關(guān)法律規(guī)定，引起的法律糾紛或相關(guān)問題，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和損失。
八、圖文資料著作權(quán)問題的特別約定
1、甲方自行設(shè)計(jì)廣告圖稿的，甲方應(yīng)保證相關(guān)圖文作品的使用享有著作權(quán)或已取得著作權(quán)人授權(quán)許可;
2、甲方提供設(shè)計(jì)資料(包括美術(shù)、攝影、書法及文字作品等)由乙方設(shè)計(jì)圖稿的，甲方應(yīng)保證其提供資料的使用享有著作權(quán)或已取得著作人授權(quán)許可使用和修改;
3、乙方受甲方委托自行設(shè)計(jì)圖文的，乙方應(yīng)保證對相關(guān)圖文作品的使用享有著作權(quán)或已取得著作權(quán)人授權(quán)許可使用，并保證廣告表現(xiàn)的合法形式。
九違約責(zé)任
1、合同雙方應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則履行本合同;任何一方違反合同約定的行為都應(yīng)按照《中華人民共和國民法典》規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任;
2、若因甲方提供的證明文件虛假或合同中的保證失實(shí)，導(dǎo)致廣告違法或侵權(quán)的`，甲方應(yīng)當(dāng)賠償因此給乙方造成的損失(包括但不限于財(cái)產(chǎn)和名譽(yù)損失);
3、若因乙方自行設(shè)計(jì)的圖文廣告原因，導(dǎo)致廣告違法或侵權(quán)的，乙方應(yīng)當(dāng)賠償因此給甲方造成的損失;
4、甲方未按合同規(guī)定時(shí)間支付貨款，每延遲一天，乙方有權(quán)向甲方按3%收取滯納金;
5、乙方未能按時(shí)交付貨品，造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方有權(quán)向乙方收取合同總價(jià)%的違約金。
十、爭議解決
甲乙雙方如對合同內(nèi)容或合同履行發(fā)生爭議的，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則妥善解決;對協(xié)商無果的，提交有管轄權(quán)的人民法院裁決。
十一、其他
本合同規(guī)定提交的各種文件均包括原件及復(fù)印件;廣告圖文稿為合同附件，連同本合同一并存檔備查;相關(guān)證明材料由提供單位加蓋公章后，作為合同附件，連同本合同一并存檔備查;合同未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
本合同一式兩份，甲方留存壹份，乙方保存壹份，自雙方簽字蓋章之日起即時(shí)生效。
甲方：____________乙方：_______________
__________________(簽章) __________________ (簽章)
代表人：___________代表人：__________________
_________年_____月______日_________年_____月______日
定作定制合同2
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：
（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金：
（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的`，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%（10%——30%幅度）或酬金總額的_____%（20%——60%幅度）違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的___%（10%——30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%（20%———60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：（蓋章）_______________
代表人：（蓋章）_______________
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
承攬方：（蓋章）_______________
代表人：（蓋章）_______________
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
__________年_______月______日訂
【定作定制合同】相關(guān)文章：
結(jié)婚手辦禮品定作定制合同04-29
中秋禮物定作定制合同書05-05
女西裝外套定作定制合同書04-09
定作的合同12-27
定作合同03-08
定作合同模板12-05
模型定作合同03-09
服裝定作合同11-08
定作臺燈合同05-01