- 相關推薦
環(huán)保工程承包合作合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,合同在生活中的使用越來越廣泛,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編收集整理的環(huán)保工程承包合作合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
環(huán)保工程承包合作合同1
合同編號:___________________
簽約時間:有限公司(以下簡稱甲方)
甲方代表:
承包單位:____________工程有限公司(以下簡稱乙方)
乙方代表:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝變配電設備達成如下協(xié)議:
第一條工程設備采購內(nèi)容
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,札薩克水庫西部礦區(qū)中水回用工程,甲方?jīng)Q定由乙方負責污水處理廠建設中的工藝設備采購及安裝工程,土建及附屬工程不在本協(xié)議范圍之內(nèi)。
設備包括采購及安裝包括:混凝沉淀系統(tǒng)、MBR污水處理系統(tǒng)、二氧化氯消毒系統(tǒng),合同金額____________萬元(¥:____________元),以最終核定金額為準。
第二條質量驗收標準
乙方上述系統(tǒng)工程質量達到環(huán)保質量要求,回用水達到國家及環(huán)保要求標準,產(chǎn)品質量合格。
第三條工期
乙方自接到甲方首期款后90內(nèi)完成。
第四條雙方責任
一、乙方責任:
1、乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意。
2、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
3、由于安裝不合質量要求,造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任:
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號,應及時通知乙方,并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
3、對以下原因造成的.竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
。1)工程量變化或設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第五條
價款結算方式及期限:
1、本合同價款為雙方約定方式支付設備及安裝工程款
序號
分項工程名稱
價格(萬元)
備注
1混凝沉淀系統(tǒng)110
處理規(guī)模1000噸/日
2MBR系統(tǒng)300
處理規(guī)模1000噸/日
3二氧化氯消毒系統(tǒng)90處理規(guī)模1000噸/日
2、結算方式:預付款30%,進度款40%,環(huán)保驗收后一次性支付全款。
第六條產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
1.自驗收之日起,工程保修期為壹年。
2.質保期結束后,由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第九條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第十條解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條合同附件為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
__年___月____日
__年___月____日
環(huán)保工程承包合作合同2
合同編號:FT1403簽約時間:20__年3月25日
工程地點:_________
發(fā)包單位:______有限公司(以下簡稱甲方)
甲方代表:_______________
承包單位:北京____工程有限公司(以下簡稱乙方)
乙方代表:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝變配電設備達成如下協(xié)議:
第一條工程設備采購內(nèi)容
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,札薩克水庫西部礦區(qū)中水回用工程,甲方?jīng)Q定由乙方負責污水處理廠建設中的工藝設備采購及安裝工程,土建及附屬工程不在本協(xié)議范圍之內(nèi)。
設備包括采購及安裝包括:混凝沉淀系統(tǒng)、MBR污水處理系統(tǒng)、二氧化氯消毒系統(tǒng),合同金額伍佰萬元(¥:5,000,000元),以最終核定金額為準。
第二條質量驗收標準
乙方上述系統(tǒng)工程質量達到環(huán)保質量要求,回用水達到國家及環(huán)保要求標準,產(chǎn)品質量合格。
第三條工期
乙方自接到甲方首期款后90內(nèi)完成。
第四條雙方責任
一、乙方責任:
1、乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意。
2、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
3、由于安裝不合質量要求,造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任:
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號,應及時通知乙方,并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
3、對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的'其他情況。
第五條價款結算方式及期限:
1、本合同價款為雙方約定方式支付設備及安裝工程款
序號
分項工程名稱
價格(萬元)
備注
1
混凝沉淀系統(tǒng)
110
處理規(guī)模1000噸/日
2
MBR系統(tǒng)
300
處理規(guī)模1000噸/日
3
二氧化氯消毒系統(tǒng)
90
處理規(guī)模1000噸/日
2、結算方式:預付款30%,進度款40%,環(huán)保驗收后一次性支付全款。
第六條產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
1.自驗收之日起,工程保修期為壹年。
2.質保期結束后,由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第九條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第十條解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條合同附件為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
【環(huán)保工程承包合作合同】相關文章:
工程承包合作合同范本(精選6篇)06-15
承包合作合同05-05
工程合作合同03-19
環(huán)保工程合同02-03
環(huán)保工程合同03-03
公路工程施工承包合作協(xié)議11-10
工程承包轉讓合同12-22
工程簡易承包的合同01-04
工程承包施工合同11-30
工程承包簡單合同12-13