- 相關推薦
原材料加工服務合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同在生活中的使用越來越廣泛,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編為大家收集的原材料加工服務合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
原材料加工服務合同1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方本著平等、互惠互利原則,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、合作關系甲、乙雙方自合同簽訂之日起即形成供需合作伙伴關系。
1、乙方按甲方所需原材料產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量按照甲方要求準時送至甲方指定地點。此合同約定材料僅限用于工程施工,超出該工程實際用量部分(以甲方清單為準)一律不予認可。
2、乙方所供產(chǎn)品,必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標準,如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應無條件退貨或換貨,并在規(guī)定時間內(nèi)送至甲方指定地點。
二、甲方所需求的材料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及金額:_________________
序號標的名稱廠家商標規(guī)格型號計量單位供貨時間數(shù)量單價單品總價12345合計總金額(大寫)_________________本合同簽訂之日起,甲方每次采購前以訂單形式下達給乙方。訂單價格由甲乙雙方協(xié)商確定。
三、送貨日期:_________________訂單下達后10日內(nèi)。
四、送貨質(zhì)量乙方送的所有原材料,必須確保其質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)一批貨中摻有假貨、非甲方確認的殘次品等質(zhì)量問題,即扣除涉及金額的三倍作為違約金。
五、付款方式
1、每月25日(遇節(jié)假日順延)結(jié)算貨款,先款后貨,乙方當次結(jié)算的貨款必須送交稅務機關認可的增值稅專用發(fā)票,其款項必須經(jīng)甲方轉(zhuǎn)賬賬支付給乙方,且開票金額必須與轉(zhuǎn)賬金額一致,否則甲方不予以支付貨款。乙方以最近一次的貨款作為質(zhì)保金,作為日后進行調(diào)貨,確保質(zhì)量的依據(jù)。
2、簽訂合同時,乙方必須提供相應的資質(zhì)及證件:_________________營業(yè)執(zhí)照副本(復印件)、組織機構代碼副本(復印件)、稅務登記證副本(復印件)。
六、運費:_________________乙方負責全程運費。
七、乙方違約責任
1、乙方如不能按照合同規(guī)定的時間及時送貨的',應賠償由此而給甲方造成的損失費用。
2、因乙方提供甲方的產(chǎn)品質(zhì)量問題導致甲方損失的,應按照損失金額進行全額賠償。
3、乙方違背合同規(guī)定的其它一切行為與公司無關,一切法律、經(jīng)濟責任由乙方自負。
八、甲方違約責任甲方如不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款,須事先與乙方聯(lián)系,說明原因及解決方案,獲得乙方同意后,可延期支付款項。如甲方不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款且沒有獲得乙方同意,甲方應向乙方支付逾期付款違約金。
九、特別說明甲方經(jīng)辦人必須嚴格遵守公司所簽的采購合同,其采購的材料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及金額必須與合同內(nèi)容一致,同時保證所購材料質(zhì)量,定期向公司書面匯報相關信息、提供相關資料。乙方僅經(jīng)辦人簽字而無甲方蓋章的供貨行為,本公司概不認可,一切法律、經(jīng)濟責任由經(jīng)辦人自負。
十、供貨原則
乙方與甲方任何部門、人員有私自商業(yè)賄賂行為,一經(jīng)核實,立即扣除供應商全部剩余帳期內(nèi)全部貨款,同時解除合同。
十一、保密條款
1、在未取得雙方事先許可的情況下,不得將本合同內(nèi)容向第三方公開或泄露。
2、乙方從甲方得到的采購信息,未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓、公開、泄露或被使用。
十二、合同解除乙方有以下任何事項時,甲方不需要任何通知,可馬上解除本合同。
1、違反本合同條款約定的行為或事實時;
2、在供應期間內(nèi),不能滿足甲方數(shù)量及品質(zhì)要求無能力供應時;
3、被政府機關停止或取消營業(yè)資格給予處分時。
十三、合同糾紛解決甲、乙雙方之間產(chǎn)生有關本合同的一切糾紛,雙方應通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,雙方當事人可向甲方所在地人民法院提出訴訟。本合同未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作為補充合同,補充合同與本合同具有同等效力。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
原材料加工服務合同2
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_______元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的'千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____日
【原材料加工服務合同】相關文章:
原材料加工服務協(xié)議11-08
原材料加工合同02-20
原材料委托加工合同03-25
原材料委托加工合同大全08-01
2022原材料委托加工合同04-02
委托原材料加工產(chǎn)品合同02-09
原材料采購服務合同02-27
加工承攬原材料合同書01-14
原材料加工合同書通用11-08
原材料委托加工合同協(xié)議書12-17