- 鍍鋅綜架承攬加工合同 推薦度：
- 相關推薦
綜架承攬合同
在當今不斷發(fā)展的世界，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的綜架承攬合同，希望對大家有所幫助。
綜架承攬合同1
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
2.質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
綜架承攬合同2
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
一、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期
一季度二季度
鍍鋅綜架1600mm以上只
淬火綜條支
合計(大寫)
二、質(zhì)量標準
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。
三、原料供應
加工用鋅塊由甲方供應。
四、交貨方式
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
五、質(zhì)量驗收方法
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
六、結(jié)算方式
通過銀行托收。
七、違約責任
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
八、管轄法院
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、其他
1.本合同一式二份，合同各方各執(zhí)一份。各份合同文本具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間：20xx年xx月xx日
甲方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
乙方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
綜架承攬合同3
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯(lián)絡人：
聯(lián)系電話：
定作人機構(gòu)地址：
傳真電話：
承攬人：（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：
簽約人：
承攬人營業(yè)執(zhí)照：
生產(chǎn)報刊亭許可證明：
承攬人機構(gòu)地址：
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
賬戶：
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
1、
2、
3、
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
�、佟⒁曳綄罂悠罚ò凑占追揭蟮囊�(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
�、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
�、�、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
�、�、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。
④、剩余的合同標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的.違約金；
�、�、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；
�、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、凇⒑贤瑘�(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出
補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：
乙方：
簽約人：
簽約人：
簽約地點：
簽約日期：
綜架承攬合同4
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
1．加工的.項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期：
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│數(shù)量│單價│總價│交貨日期│
│ │格│ │ │（元）│（元）×├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │一季│二季│
│ │ │ │ │ │ │度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│
│ │上│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計│（大寫）拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2．質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結(jié)算方式：通過銀行托收。
7．違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）
地址：_______地址：_______
銀行帳號：______銀行帳號：_____
____年__月__日
綜架承攬合同5
委托方： （甲方）
承攬方：（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期：
2、質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
銀行帳號：
銀行帳號：
年 月 日
綜架承攬合同6
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的.項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結(jié)算方式：
____________________。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________________年________月______日
綜架承攬合同7
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
�。保庸さ�'項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期：
�。玻|(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
�。常瞎⿷杭庸び娩\塊由甲方供應。
４．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
５．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
６．結(jié)算方式：通過銀行托收。
�。罚`約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠
乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）
法定代表人：（蓋章）
地址：_______
地址：_______
銀行帳號：______
銀行帳號：_____
____年__月__日
綜架承攬合同8
委托方：_______（甲方）
承攬方：_______（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：
項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、交貨日期。
合計（大寫）_______元
2、質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_______，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之_______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：_______乙方：_______
法定代表人：（蓋章）_______法定代表人：（蓋章）_______
地址：_______地址：_______
銀行帳號：_______銀行帳號：_______
_______年_______月_______日
【綜架承攬合同】相關文章：
綜架加工承攬合同05-23
鍍鋅綜架承攬加工合同03-05
委托鍍鋅綜架加工承攬合同02-26
鍍鋅綜架委托加工承攬合同書05-09
腳手架加工承攬合同05-09
承攬的合同10-21
承攬合同02-24
承攬合同12-21
承攬的合同05-31
承攬的合同10-13