【精華】房屋買賣合同匯編五篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同的類型越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢?下面是小編精心整理的房屋買賣合同5篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
房屋買賣合同 篇1
賣方:深圳市中ccc
地址:深圳市福田xxxxxxx融中心26c
買方:
姓名: 性別 身份證/護(hù)照號碼:
通訊地址:
買賣雙方于 年 月 日 就購買諾德假日花園一期 棟 座 層 號房簽訂了《深圳市房地產(chǎn)認(rèn)購書》(以下簡稱認(rèn)購書),現(xiàn)雙方就認(rèn)購書做如下補(bǔ)充約定,以資共同遵照執(zhí)行:
1 買賣雙方約定采取下述第2種付款方式:
(1)、一次性付款方式:買方須于7日內(nèi)支付首期房款30%,余款70%于簽定本認(rèn)購書之日起一個(gè)月內(nèi)付清。
(2)向銀行借款方式:
若買方選擇銀行按揭,買方須于7日內(nèi)支付不低于20%的首期房款,即人民幣 元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最后批復(fù)為準(zhǔn),如銀行貸款金額減少,首期款將相應(yīng)增加。
2如買方采用銀行按揭借款方式付款,由于買方原因(包括但不限于未按賣方或銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料或不簽署相關(guān)文件)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權(quán)沒收買方已付定金,其余款項(xiàng)不計(jì)利息退回買方;由于銀行原因(包括但不限于政策發(fā)生巨大變化等)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項(xiàng)不計(jì)利息全額退還回買方。
無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續(xù)認(rèn)購本房地產(chǎn)的,買方應(yīng)在賣方發(fā)出書面通知之日起一個(gè)月內(nèi)付清首期款外的余款。
3 買方須按雙方約定的付款時(shí)間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項(xiàng),每逾期1日,買方應(yīng)按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。
4 買方應(yīng)在付清定金后,自簽訂認(rèn)購書之日起2日內(nèi)按賣方和相關(guān)按揭銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內(nèi)與按揭銀行辦理按揭相關(guān)手續(xù)并與賣方簽訂《深圳市房地產(chǎn)買賣合同》(下稱買賣合同)
5 認(rèn)購書中所稱的第五條所述買方原因包括但不限于:
(1)買方逾期付款超過3日;
(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣合同或買方單方解除認(rèn)購書或本補(bǔ)充協(xié)議;
(3)導(dǎo)致買賣合同無法在約定時(shí)間內(nèi)簽訂的其他買方原因。
若發(fā)生上述事由之一,賣方有權(quán)終止認(rèn)購書及本補(bǔ)充協(xié)議,有權(quán)將標(biāo)的房地產(chǎn)另行出售,且無須通知買方,并有權(quán)追究買方違約責(zé)任,買方所交定金不予退回;且買方授權(quán)賣方單獨(dú)向相關(guān)政府部門辦理認(rèn)購書解鎖手續(xù)。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續(xù)的,買方應(yīng)按賣方通知時(shí)間辦理完畢,否則每延遲1日,應(yīng)按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金并賠償因延誤給賣方造成的全部損失。
6 賣方已向買方出示《深圳市房地產(chǎn)買賣合同(預(yù)售)》示范文本及其補(bǔ)充協(xié)議、《業(yè)主臨時(shí)公約》(即《臨時(shí)管理規(guī)約》)及《前期物業(yè)服務(wù)合同》等相關(guān)購房信息,買方確認(rèn)已詳細(xì)閱讀并理解上述文件,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述文件并遵守執(zhí)行。
7 買賣雙方的通知以認(rèn)購書所載明的電話、傳真、地址等為準(zhǔn),任何一方均應(yīng)確保其聯(lián)絡(luò)方式的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。若有變更,應(yīng)在變更后2日內(nèi)以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產(chǎn)生的后果由未通知方承擔(dān)。如賣方向買方所發(fā)函件傳真出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)等錯(cuò)誤,買方應(yīng)本誠實(shí)信用原則即時(shí)告知賣方,避免延誤和不必要的損失。
8 若雙方簽訂的買賣合同與認(rèn)購書及本補(bǔ)充協(xié)議有抵觸的地方,以雙方簽訂的買賣合同為準(zhǔn)。
9 本補(bǔ)充協(xié)議一式二份,買賣雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即時(shí)生效。本補(bǔ)充協(xié)議為認(rèn)購書的補(bǔ)充約定,當(dāng)二者內(nèi)容沖突時(shí),以本補(bǔ)充協(xié)議條款為準(zhǔn)。
買方提別聲明:對認(rèn)購書及本補(bǔ)充協(xié)議等法律文件之各項(xiàng)條款約定,特別是其中有可能限制買方權(quán)利、減輕或免除賣方義務(wù)和責(zé)任不封,以及違約責(zé)任部分,賣方已采取合理的方式逐字逐句提請買方注意并作充分說明,買方已逐字逐句仔細(xì)閱讀并已充分了解其全部內(nèi)容和含義以及各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,并予接受。
賣方:深圳市中鐵諾德投資有限公司 買方:
賣方代理人(簽章): 買方代理人:
房屋買賣合同 篇2
賣方: (以下簡稱甲方) 身份證號:
買方: (以下簡稱乙方) 身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方所售房屋位于 ,所售房屋建筑面積 方米
二、 房屋價(jià)格及其他費(fèi)用:
1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)
萬元整(¥ 元)。
2、甲、乙雙方達(dá)成一致意見,產(chǎn)權(quán)變更等一切費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。甲方負(fù)責(zé)出具相關(guān)手續(xù)
三、甲方保證在交接時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
四、本合同一式兩份甲、乙雙方各持一份。雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
房屋買賣合同 篇3
賣方: ____________________(以下簡稱甲方),身份證號:____________________
買方: ____________________(以下簡稱乙方),身份證號: ____________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已了解該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋具體狀況如下;
房屋位置: 重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)廟宇村二社
房屋占地面積: 69.2㎡+14㎡=83.2㎡ (見附圖)
房屋建筑面積: 69.2㎡*2層 +吊層38.8 ㎡=177.2㎡(見附圖)
房屋界線: 左邊與羅倫銀共墻以墻中心為界,右邊與羅倫銀共墻以墻中心為界,前面至公路邊為界,后面至本房屋外墻邊為界。(見附圖)
第二條 、房屋價(jià)格及其他費(fèi)用;
甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋占地面積,建筑面積及土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用總金額為人民幣小寫:¥198000.00元, 大寫: 壹拾玖萬捌仟元整。(土地流轉(zhuǎn)另見土地流轉(zhuǎn)協(xié)議書)
第三條 付款方式:簽訂協(xié)議時(shí)付158000.00元,尾款于_____年_____月_____日付清,付款以甲方出示收據(jù)為證。
第四條 特別約定;
1、甲方必須保證所賣房屋產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,因乙方所購房屋為農(nóng)村土地建筑,該房屋現(xiàn)無房屋產(chǎn)權(quán)證,若以后因違章建筑拆除由甲方負(fù)責(zé)。
2、該房屋現(xiàn)水,電沒有到位,甲方應(yīng)予配合安裝到戶,但相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條 本協(xié)議自簽訂之起,買賣雙方不得反悔,如有一方反悔,除退回房屋總價(jià)款以外,還必須賠償另一方房屋總價(jià)款的25%賠償金。
第六條 乙方所購房屋位置夾在其他相鄰房屋中間兩面共墻,若干年后相鄰房屋如拆遷但不能拆除所共墻體,若要拆除必須經(jīng)雙方同意。
第七條 本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。
第八條 本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第九條 本協(xié)議一式二份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份。
甲 方(簽字):____________________
聯(lián)系電話:____________________
乙 方(簽字):____________________
聯(lián)系電話:____________________
見證人:____________________
簽訂日期:_____年_____月_____日
房屋買賣合同 篇4
[案情]
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產(chǎn)權(quán)的座落于本市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)莘凌路的.平房二間(建筑面積為151平方米)以58萬元的價(jià)格出售給被告。同年8月12日,原、被告出于少繳稅費(fèi)等原因,在簽訂由房地產(chǎn)交易管理部門印制的《房屋買賣契約》時(shí),將上述房屋的買賣價(jià)格議定為人民幣30萬元。該契約還載明:被告向原告預(yù)付購房定金15萬元,本契約經(jīng)房地產(chǎn)交易主管部門批準(zhǔn)后,該定金可抵作購房價(jià)款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價(jià)格為58萬元,被告應(yīng)在1993年8月31日前向原告預(yù)付購房款30萬元,原告在收到預(yù)付款后2日內(nèi)交房屋鑰匙給被告,其余28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產(chǎn)交易主管部門、房屋總價(jià)為30萬元的買賣契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過戶之用,不作為雙方買賣房屋的正式契約,無任何法律效力。
1993年8月31日,被告向原告支付了購房款30萬元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區(qū)房產(chǎn)交易所辦理有關(guān)房屋買賣過戶手續(xù),雙方按房價(jià)為30萬元的買賣契約,繳納了有關(guān)產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)、契稅、超標(biāo)費(fèi)等費(fèi)用。1994年4月11日,被告又開出了金額為28萬元的轉(zhuǎn)帳支票一張,用來支付原告剩余房款,后因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬元及8萬元。1994年9月
12日被告領(lǐng)取了上述房屋的《房屋所有權(quán)證》并在該處開設(shè)了酒家。同年9月30日,被告又開出了二張轉(zhuǎn)帳支票,金額分別為14。399萬元及2萬元,其中3990元為利息,因支票大寫不規(guī)范及過期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其余房款,被告于1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱:其為了將平房二間出賣給被告,雙方于1993年8月先后訂立了二份房屋買賣契約,其中12日訂立的契約將房價(jià)定為30萬元,23日訂立的契約,將房價(jià)定為58萬元。雙方還約定,房價(jià)為30萬元的契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶,不作為雙方正式的房屋買賣契約。后雙方為了少繳稅費(fèi),去房產(chǎn)交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續(xù)。被告在辦理過戶手續(xù)前后,共向原告支付45萬元房款,尚欠的13萬元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。
被告杜濤辯稱:其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產(chǎn)交易所辦理房屋買賣過戶手續(xù),是按房價(jià)為30萬元的契約申報(bào)的,該契約應(yīng)受到法律保護(hù)。而房價(jià)為58萬元的房屋買賣契約,未獲有關(guān)部門批準(zhǔn),是無效的,現(xiàn)原告已得到45萬元,其中15萬元屬不當(dāng)?shù)美,?yīng)予返還。對于原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬元房款,應(yīng)由原告返還之說,明確表示不作反訴請求。
[審判]
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為:當(dāng)事人的民事行嗚須符合法律規(guī)定,不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達(dá)到少繳稅費(fèi)等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買賣價(jià)58萬元,
以30萬元的價(jià)格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),F(xiàn)房價(jià)為30萬元的房屋買賣契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核批準(zhǔn),但該契約乃當(dāng)事人瞞報(bào)房價(jià)所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當(dāng)屬無效。然房價(jià)為58萬元的契約系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示,雙方也確實(shí)是在按此協(xié)議履行,只因被告未付清房款而引發(fā)訴訟。鑒于本案的實(shí)際情況,本院責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。對于原告的訴訟請求應(yīng)予以支持。據(jù)此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項(xiàng)、第(7)項(xiàng)、第84條、第l08條之規(guī)定,判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費(fèi)人民幣4110元,由原、被告各半負(fù)擔(dān)。被告不服一審判決,提起上訴。上訴理由仍是一審時(shí)所持的理由,并認(rèn)為原審法院判決錯(cuò)誤,二審法院應(yīng)予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為:顧連群與杜濤為達(dá)到少繳稅費(fèi)等目的,故意將雙方談妥的房屋買賣價(jià)格人民幣58萬元,以人民幣30萬元的價(jià)格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的行為是錯(cuò)誤的,應(yīng)予批評教育。一審法院責(zé)令雙方當(dāng)事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)是正確的。一審法院根據(jù)房屋買賣價(jià)格人民幣58萬元的契約系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元,尚欠人民幣13萬元的事實(shí),依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)充分,審判程序合法,適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。并據(jù)此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項(xiàng)的規(guī)定,判決駁回杜濤的上訴,維持原審判決。二審案件受理費(fèi)人民幣4110元由杜濤負(fù)擔(dān)。
[評析]
解決本案的關(guān)鍵,在于如何看待雙方簽訂的房價(jià)為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。
關(guān)于房屋買賣價(jià)格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知,房屋的買賣,當(dāng)事人須辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產(chǎn)交易部門辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶。國家向當(dāng)事人征收各種稅費(fèi)是按房價(jià)的一定比率收取的。當(dāng)事人繳納費(fèi)用的多少直接與他們申報(bào)的交易價(jià)格相關(guān)。故本案原、被告出于少繳稅費(fèi)的目的,經(jīng)合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價(jià)格,以30萬元向房產(chǎn)交易部門申報(bào)并辦理有關(guān)手續(xù),其惡意顯而易見。該契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核,被告也已領(lǐng)取了房屋產(chǎn)權(quán)證,但該行為是雙方當(dāng)事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質(zhì)是瞞報(bào)房價(jià),偷逃國稅,嚴(yán)重?fù)p害了國家利益。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》的有關(guān)規(guī)定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為,從行為開始時(shí)就沒有法律約束力。故30萬元房價(jià)的房屋買賣契約當(dāng)屬無效。如何看待房屋買賣價(jià)格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價(jià),先由雙方口頭談妥,后又以書面形式確立。在契約中除明確房價(jià)外,還規(guī)定房款的支付期限和交房的辦法。并特別載明雙方交到房產(chǎn)交易部門房價(jià)為30萬元的契約不是正式契約,只是為了應(yīng)付產(chǎn)權(quán)過戶之用。可見雙方的房屋交易價(jià)為58萬元才是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示。縱觀被告支付房款的情況,也不難看出當(dāng)事人是在按58萬元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由于被告對13萬元欠款拖欠不付,才引發(fā)原告訴訟。由于58萬元房價(jià)的買賣契約未經(jīng)房產(chǎn)交易部門審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的錯(cuò)誤行為除進(jìn)行批評教育外還應(yīng)責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù),補(bǔ)繳有關(guān)稅費(fèi)的差價(jià)。使當(dāng)事人少繳稅費(fèi)的目的不能得逞,國家利益得以維護(hù)。
只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質(zhì),法院處理案件也就游刃有余了。據(jù)此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的,對雙方當(dāng)事人的錯(cuò)誤行為,以訴訟費(fèi)各半負(fù)擔(dān)予以體現(xiàn),也是妥當(dāng)?shù)。故二審法院駁回杜濤的上訴請求,維持原判,是正確的。
房屋買賣合同 篇5
出賣方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
買受方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于__________;位于第__________層,共__________(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為__________,建筑面積__________平方米(其中實(shí)際建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e__________平方米),房屋用途為__________;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為__________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時(shí),房價(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按__________利率付給利息。
2.每平方米價(jià)格保持不變,房價(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
3.______________________________________________________________。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為__________;土地使用權(quán)年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為__________;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價(jià)格。
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,該房屋售價(jià)為( 幣)每平方米
__________元,總金額為( 幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。
第五條 付款方式。
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金( 幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整,并應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)將該房屋全部價(jià)款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部價(jià)款之日起__________日內(nèi),將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責(zé)任。
買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按__________計(jì)算。逾期超過________天后,即視為買受方不履行本合同。屆時(shí),出賣方有權(quán)按下述第________種約定,追究買受方的違約責(zé)任。
1.終止合同,買受方按累計(jì)應(yīng)付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實(shí)賠償。
2.買受方按累計(jì)應(yīng)付款的__________%向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.______________________________________________________________。
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房價(jià)款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在__________個(gè)月內(nèi)按__________利率計(jì)算;自第__________個(gè)月起,月利息則按__________利率計(jì)算。逾期超過__________個(gè)月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)按下列第__________種約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計(jì)已付款的__________%向買受方支付違約金。乙
方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲
方據(jù)實(shí)賠償。
2.出賣方按買受方累計(jì)已付款的__________%向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.______________________________________________________________。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在買受方實(shí)際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實(shí)際交接之日起__________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的__________%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,__________各執(zhí)一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):
出賣方代理人(簽章):
______年______月______日
買受方(簽章):
買受方代理人(簽章):
______年______月______日
【【精華】房屋買賣合同匯編五篇】相關(guān)文章: