房屋買賣定金協(xié)議15篇（優(yōu)選）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，協(xié)議的使用成為日常生活的常態(tài)，簽訂協(xié)議可以保障自身的權益不被侵害。協(xié)議的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的房屋買賣定金協(xié)議 ，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房屋買賣定金協(xié)議 1

　　今收到買受人________________交來購買本人位于_____________市_______________房屋定金：_________________(大寫)_________________(小寫)_____________。

　　收款人(出賣人)：_____________身份證號：_____________

　　_______________年___________月__________日

　　(二)中介代賣方收取買方定金的收據：_________________

　　定金收據

　　今代_____________收到_____________購_____________房屋的購房定金人民幣_____________元。

　　收款人：________________

　　__________年__________月__________日

　　(三)中介將代賣方收取的定金轉交賣方的收據：_________________

　　定金收據

　　今收到_____________公司代我本人收取的`_____________購買_____________房屋的購房定金人民幣_____________元。

　　收款人：_________________

　　______年______月______日

房屋買賣定金協(xié)議 2

　　原告：XXX，男，19XX年X月XX日生，漢族，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，職業(yè)XX，工作單位白銀市XX局，住白銀區(qū)長安路XX號，聯系電話XXXXXXXXXXX。

　　被告：張明生，男，19XX年XX月XX日生，漢族，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，職業(yè)，工作單位白銀市XX局白銀分局，住白銀區(qū)西山路XX號樓2單元XXX室，聯系電話15309xxxxx996。

　　訴訟請求：

　　1.撤銷原、被告之間購房合同；

　　2.判令被告承擔違約責任，向原告雙倍返還定金人民幣20000元；

　　3.由被告承擔本案所有訴訟費用。

　　事實和理由：

　　20xx年8月初，原告經同事介紹，意向購買被告位于白銀西區(qū)蘋果家園22號樓4單元401室的房產一套，看房過程中，被告介紹，該房產實際所有人為其朋友仙云輝，仙云輝將該房產全權委托給被告，由被告代理出售，房產面積106.77平方米，建造年代為20xx年。當原告及家人問及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時，被告滿口

　　答應可以砸墻，基于建筑常識，原告認為該房屋為框架建筑結構（實際為磚混結構），被告對此持默認態(tài)度，沒有對房屋建筑結構這一關鍵性問題履行其如實告知的義務。

　　原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進行坐談，期間原告多次問及被告，購買此房產除購房款、過戶費、稅費外是否還需原告承擔其他費用，被告稱再無其他費用，雙方于當日晚達成口頭購房協(xié)議，約定房屋總價為41萬元人民幣，為表購房誠意，原告當即付給被告購房定金1萬元，由被告開具標注有“定金”字樣的1萬元借條一張留存于原告處。

　　20xx年8月13日，原告籌備房款之余在蘋果家園物業(yè)管理處詢問蘋果家園22號樓4單元401室房產情況，物業(yè)管理處工作人員告知原告，該房產為磚混式建筑結構，絕不能砸墻改變原房屋格局，否則將直接影響到整棟樓的住戶安全，除此以外還拖欠物業(yè)費用6000多元。原告立即給被告打電話進行交涉，但被告堅持自己隱瞞房屋建筑結構及物業(yè)費用的行為沒有過錯，極力主張讓原告忽略房屋結構問題并由原告承擔6000多元物業(yè)費用，交涉無果。后原告多方聯系被告，提議協(xié)商解決爭端以繼續(xù)履行合同，但被告寸步不讓，堅持由原告單方面承擔全部責任。20xx年8月27日晚，原告再次電話聯系被告，被告明確表示已將此房產在白銀區(qū)某房產中介登記出售，即將與他人簽訂購房合同，無意向原告出售此房產，并拒絕退還原告支付的定金，此事實有當晚電話錄音材料為證。

　　綜上，原告認為，原、被告之間雖未簽訂書面房屋買賣合同，但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話錄音材料，可證實交易雙方、交易標的和交易價格，已經形成合法有效的房屋買賣合同關系。被告在房屋交易過程中違背誠信，不履行其如實告知房屋情況的'義務，刻意隱瞞房屋建筑結構、拖欠的物業(yè)費用等關鍵性問題，產生分歧后，被告推卸己方責任，以定金為要挾，迫使原告接受其無理條件，為合同進一步履行制造障礙，合同目的落空；另一方面被告在未撤銷與原告已形成的購房合同情況下，又將房屋登記出售給第三人，事實上已購成“一房多賣”。 被告的這些行為不僅浪費了原告巨大的精力和時間，同時也嚴重損害了原告的利益。為維護自己的合法權益，訴至貴院，請貴院依法支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　白銀市白銀區(qū)人民法院

　　起訴人：XXX

　　20xx年9月28日

房屋買賣定金協(xié)議 3

　　甲方(賣方):

　　乙方(預購方):

　　根據我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，現就乙方向甲方預交房屋定金事宜，特訂立本合同。雙方保證所提交資料的真實性。若任何一方提交虛假資料使本次交易無法進行，則該方必須要負法律責任。

　　第一條賣方所轉讓房地產(下稱該房地產)坐落于：無為二中宏業(yè)家園。登記建筑面積為平方米。房地產證號為：。

　　第二條該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。如因甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的，乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付定金之日起至本合同書解除之日止，將該商品房另行出賣給別人的，甲方應當向乙方雙倍返還定金。買方確認購買的房屋為現狀房，買方已看現樓內部，不得借此拒絕交易，否則當違約處理。

　　第三條該房地產轉讓總價款為人民幣大寫：拾萬仟元整(￥：元)。該轉讓價款不含稅費。

　　第四條該房地產交易定金為人民幣大寫：叁萬元整(￥30000.00元)。買方必須于雙方簽定本合同時一次性支付給賣方，賣方應出具相應收款收據。該定金待房屋成交時從總房款中扣除。

　　第五條賣方應當于買方付清總房款時，將該房地產交付買方，并履行下列手續(xù)：

　　1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的.讀數，并協(xié)助辦理交接變更手續(xù); 2.作為房地產附屬物品等，其中房屋產權證等一并交付給買方，并協(xié)助乙方做好房屋變更手續(xù)。3.交付該房地產鑰匙。

　　第六條

　　1、簽定本合同后，雙方不得違約，若賣方違約，買方有權單方終止該合同，賣方應雙倍返還買方所交納的樓款,作為違約金。反之，若買方違約，則所交納的樓款不予退還，賣方有權終止合同，可以將該物業(yè)出售于第三方。

　　2、賣方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其它權利限制，若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由賣方負責處理，并承擔相應法律責任，由此給買方造成的經濟損失，由賣方負責賠償。

　　第七條賣方在交付該房地產時(__年__月__日前)，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業(yè)管理服務費、垃圾清運費等費用結清，單據交買方確認，并保證買方購買后，不需要支付任何購買前所產生的相關物業(yè)費用。

　　第八條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效，具有法律效力。

　　賣方(簽字)：

　　買方(簽字)：

　　身份證號碼:

　　身份證號碼：

　　地址:地址：

　　電話：

　　電話：

　　日期：__年__月__日

房屋買賣定金協(xié)議 4

　　售方：_______________(簡稱甲方)身份證號：_______________

　　買方：_______________(簡稱乙方)身份證號：_______________

　　本合同非房屋買賣合同。本合同在雙方買賣意向達成一致并簽訂時生效，監(jiān)督和督促雙方簽署買賣合同及后續(xù)交房的全過程。甲、乙雙方根據中華人民共和國有關法律的規(guī)定，在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同，承諾共同遵守。

　　第一條：房屋基本情況

　　1、甲方自愿將坐落在區(qū)的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方經對該房屋了解后，對該房屋現狀無異議，愿意購買該房屋。

　　2、該房屋的基本情況如下：

　　房屋性質：所有權人：面積：樓層：產權證號：土地證號：丘號：附屬設施：

　　第二條、成交價格

　　甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為人民幣：_____元(大寫)，￥________ (小寫)，該房屋(及配套設施)的辦理過戶的相關費用由承擔(不包含第五條第2款，以及非辦理過戶產生的其他費用)。

　　第三條：房款付款約定(本條各款項均不計利息)乙方向甲方的付款約定：

　　(1)乙方于_____年____月____日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣____________元(大寫)￥ _______(小寫)，甲方應同時將收款憑證交給乙方;

　　(2)甲、乙雙方擬定_____年____月____日簽訂房屋買賣合同(以下簡稱“買賣合同”)，并依照買賣合同約定，辦理貸款申請、房產過戶、首付款交收、貸款發(fā)放等事宜;

　　(3)乙方須按照房屋買賣合同的約定，按時到指定銀行辦理貨款手續(xù)，否則

　　貸款辦理延期責任由乙方承擔。因銀行問題導致貸款延期、不足或失敗的.、當地政策導致貸款延期、不足或失敗的、雙方協(xié)商一致同意的情況除外。

　　(4)待該房屋過戶手續(xù)辦理完畢，且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚，并在房屋交接單簽字一個月內結清余款。

　　第五條：相關事宜

　　1、甲、乙雙方應相互配合按時完成交易;

　　2、甲方承諾于月匙交于乙方。甲方交房給乙方前，應與乙方結清該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、有線電視、維修基金、物業(yè)管理費等費用;

　　4、甲方保證該房屋權屬無爭議。如有共有權人，甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權人的同意，并出具書面為委托;

　　第六條：違約責任

　　1、甲方須保證該房屋權屬無爭議，若發(fā)生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任;

　　2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件，若因此影響辦理過戶手續(xù)，產生的一切后果及違約責任均由責任方負責。

　　3、甲方認可乙方貸款方式付款時：

　　(1)貸款過程中，乙方提出終止貸款行為，則乙方須補齊所差房款，繼續(xù)履行該合同，并承擔由此而引起的經濟損失。

　　(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠等個人原因造成的貸款未果，乙方應承擔相應責任及經濟損失。

　　4、如甲、乙任何一方，單方面拒絕履行合同或解除合同，或發(fā)生本條第1、2、款違約責任，均由違約方向守約方支付相當于合同第二條確定的房屋實際成交價的10%數額的違約金，并賠償守約方由此產生的一切損失。

　　5、如因一方違約引起訴訟，守約方為訴訟支出的相關訴訟費、保全費、律師費用，均由違約方承擔。

　　第七條：免責條款

　　如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙雙方互不承擔違約責任;

　　第八條：約定其他事宜

　　第九條：其它

　　本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭議，甲、乙雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方可向當地人民法院提起仲裁、訴訟;

　　本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，一式三份，一份三頁，甲、乙雙方各執(zhí)一份。住房買賣合同和各項房屋交接工作履行完畢后，本合同自動終止。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_____年____月____日

　　備注：______________________________。

房屋買賣定金協(xié)議 5

　　按目前新建房屋的交易習慣，購房者看中某套房屋后，開發(fā)商與購房者都會簽訂《購房意向書》，以說明雙方對購售房屋已達成初步意向。《意向書》的內容一般包括房屋的位置、面積、價款，但一般并不涉及房屋的交付時間、違約責任及其它房屋的具體情況等。實踐中，《意向書》除了上述內容外，一般還有定金內容。正是《購房意向書》中的定金條款，使得并不具有法律效力的意向書，成了購房過程中矛盾的焦點。

　　要正確處理《意向書》中的定金糾紛，首先應了解《意向書》的性質和意向書》中約定的定金所擔保的內容。從《意向書》簽訂的背景和內容看，《意向書》并不是購房合同，沒有定金條款的`《意向書》僅是購售雙方交易意向的表述，購房者和開發(fā)商之間并不存在權利義務關系。但對房屋交易已達成初步意向的買賣雙方而言，為了保證雙方能進一步接洽房屋買賣，即購房者保證開發(fā)商在簽訂正式購房合同之前，不將房屋另售他人，開發(fā)商保證購房者能再來接洽購房事宜，并不產生法律約束力的《意向書》顯然不能實現上述目的。正是為達到上述目的，達成購房意向的雙方約定，由購房者向開發(fā)商支付一定的定金，以保證開發(fā)商在約定期限內不將房屋另售他人，同時保證購房者在約定期限內與開發(fā)商進一步洽談購房事宜。購房者交納了定金，認購書的性質就由意向書變成了協(xié)議，購房者與開發(fā)商之間就有了權利義務，開發(fā)商的義務是在約定期限內不得將房屋出售他人，購房者的義務是在約定期限內與開發(fā)商進一步接洽購房事宜。否則，購房者將損失定金，開發(fā)商將雙倍返還定金。

　　了解了認購書的性質和定金擔保的內容，處理此類糾紛也就有了依據。

　　一、如因開發(fā)商原因致雙方在認購書約定的時間內未能簽訂《商品房買賣合同》的，例如開發(fā)商將約定房屋出售給第三方等，購房者可要求開發(fā)商雙倍返還定金;

　　二、如因購房者原因在認購書約定的時間內雙方未能簽訂《商品房買賣合同》的，例如購房者放棄購買約定房屋等，購房者將損失定金;

　　三、在認購書約定的時間內經購房者與開發(fā)商協(xié)商，雙方對《商品房買賣合同》具體條款無法達成一致的，購房者可要求開發(fā)商退還已交納的定金;

　　四、如果開發(fā)商銷售未具備銷售條件的房屋，即開發(fā)商未取得預售許可證或銷售不具備使用條件的現房，購房者可要求開發(fā)商退還定金，并要求開發(fā)商支付相應的利息損失。

　　出現定金糾紛雙方可協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按《認購書》中約定的仲裁機構申請仲裁或向法院起訴。

房屋買賣定金協(xié)議 6

　　甲方：

　　乙方 ：

　　甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經協(xié)商一致，就乙方向甲方預訂房屋事宜，訂立本合同。

　　第一條：乙方預訂的房屋位于北京市 區(qū) ，(以下簡稱該房屋)。甲方已取得該房屋的房屋所有權證(編號：)，該房屋建筑面積為：____ 平方米，產權人：

　　第二條：乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價為人民____元，乙方預訂的該房屋總房價為人民____元。甲乙雙方一致同意乙方先支付 %的房屋首付款，其余的房款通過銀行以按揭貸款的方式一次性支付。(以雙方簽訂房屋買賣協(xié)議為準)

　　第三條：乙方同意簽訂本合同時，向甲方支付 萬元的。定金，作為甲、乙雙方當事人訂立該房屋買賣合同的擔保，簽訂房屋買賣合同后，乙方支付的定金轉為房價款。甲方在收取定金后，應當向乙方開具收款憑證，并注明收款時間。乙方逾期未支付認購定金的，甲方有權解除本認購書，并有權將該商品房另行出賣給第三方。

　　第四條：甲、乙雙方商定，預訂期____天，乙方于20xx年______月______日前到 與甲方簽訂《房屋買賣合同》。

　　第五條：在本合同的第四條約定的預訂期限內，除本合同第六條、第七條約定的情形外，甲方拒絕簽訂房屋買賣合同的，雙倍返還已收取的定金；乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的，無權要求甲方返還已收取的定金。

　　第六條：有下列情形的，乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的，甲方應全額返還乙方已支付的定金。

　　甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同時，因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任 、爭議解決方式等條款，存在分歧，不能協(xié)商一致的.。

　　第七條：甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的，乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書解除之日止，將該商品房另行出賣給第三方的，甲方應當向乙方雙倍返還定金。

　　第八條：本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字生效。

　　甲方：___________(簽章)

　　乙方：___________(簽章)

　　身份證號碼：________

　　身份證號碼：________

　　地址 : 地址：___________

房屋買賣定金協(xié)議 7

　　售方：________(簡稱甲方)身份證號：________________

　　買方：________(簡稱乙方)身份證號：________________

　　為了保證甲、乙雙方簽訂的房屋買賣合同的順利履行，經甲、乙雙方協(xié)商，訂立此定金合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條：房屋基本情況

　　甲方自愿將坐落在區(qū)的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房，對該房屋現狀無異議，愿意購買該房屋。

　　第二條、成交價格

　　甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為人民幣：______元(大寫)￥ (小寫)該房屋的配套設施、過戶的相關費用由方承擔。

　　第三條：房款付款約定(本條各款項均不計利息)

　　乙方向甲方的付款約定：

　　1、乙方于_____年____月____日向甲方支付該房屋的.定金。計人民幣______元(大寫)￥ (小寫)

　　2、乙方于_____年____月____日過戶當日交付清該房全款人民幣______元(大寫)￥ (小寫)

　　第四條：相關事宜

　　1、甲方承諾于_____年____月____日前騰空該房屋，并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤

　　氣、物業(yè)管理等過戶手續(xù)及相關費用的交接事宜。

　　2、由于賣房人房屋正在住用，房子的買賣現在不能兌現，經甲、乙雙方決定甲方不得再賣他人，乙方不能悔約，如一方違約，除適用定金罰則外，還應當賠償因一方違約給對方造成的所有經濟損失。

　　第五條：免責條款

　　如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙雙方互不承擔違約責任。

　　第六條：約定其他事宜

　　1、本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭議，甲、乙雙方應協(xié)商解決。

　　2、本合同經甲、乙雙方簽字、按手印后生效，一式兩份，一份三頁，甲、乙雙方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚，本合同自動終止。

　　賣房人(甲方)簽字_______________聯系方式：_______________

　　買房人(乙方)簽字_______________聯系方式：_______________

　_____年____月____日_____年____月____日

房屋買賣定金協(xié)議 8

　　賣方：_______________（以下簡稱甲方）

　　買方：_______________（以下簡稱乙方）

　　見證方：________________（以下簡稱丙方）

　　甲乙雙方經友好協(xié)商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款：

　　第一條甲方對產權的聲明

　　甲方根據國家規(guī)定，已依法取得_______________市_____________區(qū)（縣）的房屋所有權證書，所有權證書___________字第________________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為________________，建筑面積為_____________平方米。

　　第二條甲方對買賣權的聲明

　　甲方保證該房屋是符合國家及_______________市房屋上市的有關規(guī)定及政策法規(guī)，甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及_______________市相關政策法規(guī)而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。

　　第三條乙方對購買權的`聲明

　　乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協(xié)議，并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。

　　第四條房屋售價

　　雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_______________元，價款合計為人民幣_______________元。（大寫__________佰__________拾__________萬__________仟__________佰__________拾元整）

　　第五條付款方式

　　（一）無須銀行貸款

　　1、乙方應在簽訂《_______________市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定金。

　　2、乙方應在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內，支付剩余90%房款。

　�。ǘ�）銀行貸款

　　1、乙方應在簽訂《_______________市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定金。

　　2、乙方應在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內，支付首期房款。

　　3、銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。

　　第六條違約責任

　　1、甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款（不計利息）返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　2、乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0。4‰作為滯納金，逾期超過15天，即視乙方違約，定金不予返還。

　　3、甲方應在獲得全部房款后3個工作日內將房屋搬空，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0。4‰向乙方付滯納金，逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執(zhí)行。

　　第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：

　　1）沒有房屋欠帳，如電話費、電費、物業(yè)管理費、取暖費等；

　　2）沒有固定不可移動裝修物品的破壞；

　　3）房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞；

　　4）其它。

　　第八條關于產權辦理的約定本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應向房屋所在區(qū)（縣）房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù)，并按有關規(guī)定申領房屋所有權證。辦理上述手續(xù)時產生的稅費及相關費用，由甲乙雙方依照有關規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付，在物業(yè)交驗時提供相應票據。

　　第九條有關爭議本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本合同在履行中發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

　　第十條生效說明本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋所在區(qū)（縣）交易所留存一份，見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　見證方：_______________

　　___________年__________月__________日

房屋買賣定金協(xié)議 9

　　定金是在合同訂立或履行之前支付的以一定數額的金錢作為擔保的一種債權擔保方式。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金，該規(guī)則被稱為“定金罰則”�！岸ń鹆P則”旨在督促債務人履行債務，適用于合同訂立的雙方或債權人與債務人雙方，且應以書面形式約定。

　　對于購房合同而言，定金雙方指向的是房屋買賣的雙方，其目的是為了保證買賣雙方能夠按時簽訂正式的商品房購買合同，如果一方違約導致無法簽訂購房合同，定金是對守約方的保護和救濟。

　　在當前房地產行情劇烈變化的形勢下，買賣房屋退定金的糾紛非常多見，對于交了定金，最終沒能成功購房的情況下，如何成功處理定金的問題，《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條有規(guī)定：“出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關于定金的規(guī)定處理；因不可歸責于當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人。”

　　需要特別澄清的一個常見認識誤區(qū)是，很多購房者認為交了定金就必須要簽訂合同，要不然的話不簽訂合同，那么會導致自己構成違約也就不能要回定金，因此就違心的與開發(fā)商簽訂了對自己明顯不利的合同，這種認識是不對的。如果開發(fā)商在收取定金的時候，并未同購房者協(xié)商確定房屋買賣合同的主要內容，也未將商品房買賣合同的文本向購房者出示，那么因此導致最終未能訂立商品房買賣合同的.，這個在法律上是被界定為不可歸責于當事人雙方的事由，并不是購房者違約。

　　二、購房定金合同糾紛該如何處理

　　1、首先要確認協(xié)議的效力，如果合同無效，定金應該全部返還。例如：沒有經濟適用房購買資格的購買未滿五的經濟適用房協(xié)議應屬無效協(xié)議，因為經濟適用房是保障性住房，是解決住房困難問題人的住房問題，是有資格準入性質，特別是未滿五年的經濟適用房只能賣給有經濟適用房購買資格的人；

　　2、其次要確認協(xié)議有無有欺詐、重大誤解等情況，如果有，可以在簽訂協(xié)議之日起一年之內請求人民法院撤銷，在協(xié)議撤銷后，定金應該全部返還。例如，如果賣家隱瞞房屋有重大安全隱患的情況，就屬于欺詐。

　　3、再次，在協(xié)議合法有效的情況下，就要確定誰是違約方，誰是守約方，給付定金的一方如果違約無權要回定金，收受定金的一方如果違約，應該雙倍返還定金；

　　4、如果只是簽訂了定金協(xié)議（比如定金支付書、房屋認購書等），在定金協(xié)議約定的簽訂正式房屋買賣合同之前，如果因為買賣雙方關于買賣合同的具體條款沒有達到一致而導致買賣合同沒有成立，各不承擔違約責任，定金應該全部返還；

　　5、謹慎簽訂定金協(xié)議，在沒有和賣家全部協(xié)商一致的情況下，不要給付定金，另外定金要直接給付給賣家，減少環(huán)節(jié)就是減少糾紛；購買期房可以不簽訂房屋認購書而直接簽訂商品房預售合同；

　　6、為了避免發(fā)生糾紛，任何承諾最好都要落實成書面的東西，個人簽字就生效，公司必須蓋單位的合同專用章才生效；錄音、證人證言都可以作為證據。

　　法律依據：

　　《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

　　第四條：出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的，如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關于定金的規(guī)定處理；因不可歸責于當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人。

房屋買賣定金協(xié)議 10

　　賣方: 甲方

　　買方:乙方

　　經充分協(xié)商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下：

　　一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有，并已收取乙方購房定金人民幣(大寫)。

　　1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)房屋座落：幢號室號建筑結構總層數建筑面積(平方)用途

　　2、該房屋的所有權證號為：;國有土地使用權證號為：。

　　3、該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓、劃撥本合同一經簽訂，該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。

　　二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣( )元，大寫：佰拾萬仟佰拾元整，乙方在___日前分次付清，付款方式：乙方支付房款具體約定為：

　　1、 于 前，支付甲方房款;

　　2、 于 前，支付甲方房款;

　　三、甲方于 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。

　　甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發(fā)生的.水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用，并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。

　　四、甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。

　　乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現狀、情況均已知悉，并無任何異議。

　　五、甲方將戶口于 日前從該房屋遷出。

　　六、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　七、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。

　　甲方中途違約，甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。

　　乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期____日，由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。

　　八、上述房地產辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由方承擔，營業(yè)稅由方承擔，印花稅由方承擔，個人所得稅由方承擔，向房產交易部門交納的手續(xù)費由方承擔。

　　其它稅費約定情況：。

　　九、本合同在履行中若發(fā)生爭議，雙方應采取協(xié)商辦法解決。

　　協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　十、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。

　　本合同未盡事項，可另行議定，其補充協(xié)議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。

　　本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，市房地產交易管理部門一份。

　　甲方(簽章)：__________ 乙方(簽章)：__________

　　甲方代理人(簽章)：____ 乙方代理人(簽章)：____

　　_____年___月___日 _____年___月___

　　簽于___________ 簽于___________

房屋買賣定金協(xié)議 11

　　甲方(賣方)：___________________

　　身份證號碼：_____________________

　　甲方代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　乙方(預購方)：________________

　　身份證號碼：_____________________

　　甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經協(xié)商一致，就乙方向甲方預訂《_______》(以實際產權證為準)商品房事宜，訂立本合同。

　　1、乙方預購《_______》(以下簡稱該房屋)。甲方已領取該房屋房地產權證 (證書號：_______)，土地證：_______ 并經人民政府測繪機構實測，該房屋建筑面積為_______平方米。該房屋定于尾款付清之日交付。

　　2、乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價為人民幣_______元/平方米，乙方預訂的該房屋總房價為人民幣大寫：_______整，乙方采取_______方式。簽訂正式合同時首付款_______萬，尾款_______萬元于簽訂正式房屋購買合同后_______個月內付清。

　　3、乙方同意簽訂本合同時，支付定金人民幣_______整，作為甲、乙雙方當事人訂立商品房出售合同的擔保，簽訂商品房出售合同后，乙方支付的定金轉為房價款。

　　4、甲、乙雙方商定，預訂期為_______天，甲乙雙方于_______年_____月___日前到__房產簽訂《商品房出售合同》。

　　5、甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建筑質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房出售合同的附件。

　　6、在本合同的第四條約定的預訂期限內，甲方拒絕簽訂商品房出售合同的，必須返還已收取的`定金;并且賠償雙方所交的信息費。乙方拒絕簽訂商品房出售合同的，無權要求甲方返還已收取的定金，并且無權要求好人房產退還已收取的信息費。

　　7、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各持壹份，__房產執(zhí)壹份。

　　其他約定：

　　甲方：_____________________(簽章)

　　乙方：_____________________(簽章)

　　甲方代理人：_____________________

　　見證方(簽章)：________________

　　見證方經辦人(簽章)：__________

　　_______年_____月___日

房屋買賣定金協(xié)議 12

　　甲方(賣方) _________

　　通訊地址：______郵編：

　　證件名稱：___________證號：________聯系電話：____

　　乙方(買方) _________

　　通訊地址：_________郵編：________

　　證件名稱：____證號：________聯系電話：_______

　　甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商一致，就乙方向甲方定購房產事宜，簽署本合同。

　　第一條乙方定購甲方以下房屋：(以下簡稱該房屋)

　　(本條描述的.該房屋之條件與實際情況不符或不詳盡，則以該房屋權屬證明或相關法律文書的記載內容為準;

　　選擇劃“r”，不選擇劃“t”，以下選擇方法以此相同)

　　第二條乙方對該房屋進行了實地勘查，查看了該房屋所有權人(即甲方)及其該房屋的相關手續(xù)、和證件，明確知悉該房屋的權屬情況，了解并遵守北京市相關管理部門對存量房交易的相關規(guī)定，自愿與甲方進行房產交易。;">出賣方：__________

　　(本人)(法定代表人)姓名：__________國籍：__________

　　(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)__________

　　地址：__________

　　郵政編碼：__________聯系電話：__________

　　委托代理人：__________國籍：__________電話：__________

　　地址：__________郵政編碼：__________

　　買受方：__________

　　(本人)(法定代表人)姓名：__________國籍：__________

　　(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)__________

　　地址：__________

　　郵政編碼：__________聯系電話：__________

　　委托代理人：__________國籍：__________電話：__________

　　地址：__________郵政編碼：__________

房屋買賣定金協(xié)議 13

　　賣 方： （以下簡稱甲方） 【身份證號： 】

　　預 訂方： （以下簡稱乙方） 【身份證號： 】

　　服務機構：遂寧市誠欣房屋中介 （以下簡稱丙方） 【注 冊 號： 510901000066996 】

　　甲，乙雙方遵循平等自愿，誠實信用的原則，經協(xié)商一致，就乙方向甲方預訂該房屋（以下簡稱該物業(yè)）事宜特訂立本協(xié)議。

　　第一條： 乙方預訂 物業(yè)。甲方已取得該物業(yè)的所有權，所有權證號： 國有土地使用證號： ），該物業(yè)產權面積為 平方米，該物業(yè)甲方擬定于 簽定買賣合同并支付完□首付款或□全款 交付給乙方（具體時間以買賣合同約定為準）。

　　第二條： 乙方預訂的該物業(yè)單價為￥ 元/㎡（大寫： /㎡），總房價為￥ 元，（大寫： ），乙方采弱一次性□分期□按揭（具體時間以買賣合同約定為準）方式付款。

　　第三條： 乙方同意簽訂本協(xié)議時向甲方支付定金￥ 元（大寫： ），作為甲，乙方雙方當事人訂立該物業(yè)買賣合同的擔保，簽訂該物業(yè)買賣合同后，乙方支付的定金轉為房價款。簽訂物業(yè)買賣合同時，買賣價格應以本協(xié)議第二條約定的價格為準。

　　第四條： 甲，乙雙方商定預訂期為 天，甲，乙雙方于 年 月 日到 船山區(qū)誠欣房產中介處協(xié)商簽訂該物業(yè)買賣合同。超過預訂期導致未能按時簽訂該物業(yè)買賣合同的，守約方有權解除本協(xié)議，且違約方向守約方按定金的兩倍支付違約金。

　　第五條： 有下列情形之一，乙方拒絕簽訂該物業(yè)買賣合同的，甲方應兩倍返還乙方已支付的定金。 1，甲乙雙方在簽訂本協(xié)議時，因甲方故意謊報或隱瞞該物業(yè)的`具體情況，導致乙方未對該物業(yè)充分了解的； 2，甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該物業(yè)已存在抵押，預租，查封等事實的或其它由甲方主觀因素造成無法順利過戶于乙方的；3，甲方未按本協(xié)議第二條約定的價格作為該物業(yè)買賣價格的。

　　第六條： 除本協(xié)議第五條約定的情形外，乙方在預訂期內提出解除本協(xié)議的，無權要求甲方返還定金。

　　第七條： 在乙方向甲方交完定金后，丙方負責保管該房屋的《所有權證》和《國有土地使用證》或《買賣合同》，同時甲，乙雙方各按第二條約定的總房價 百分之一 向丙方支付傭金，在簽定本協(xié)議時先支付全部傭金的百分之五十即￥ 元（大寫： ），剩余的百分之五十在該物業(yè)所有權證過戶遞件后當日支付

　　第八條： 其他約定 。

　　第九條：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第 1 種方式解決：1，提交四川省遂寧市仲裁委員會仲裁；2，依法向人民法院起訴。

　　第十條 簽訂該物業(yè)買賣合同后，本協(xié)議為合同不可分割的一部分且具有同等法律效力。

　　第十一條 本協(xié)議各方簽字生效，本協(xié)議一式叁份，甲乙丙方各持 壹 份。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）： 丙方（簽章）：遂寧市誠欣房屋中介

　　時 間： 時 間： 時 間：

房屋買賣定金協(xié)議 14

　　甲方（賣方）：_________________________

　　乙方（預訂方）：_____________________

　　為了保護房屋交易雙方的合法權益，甲、乙雙方遵循平等自愿和誠實信用的`原則，經協(xié)商一致，就乙方購買甲方名下房屋一事達成如下協(xié)議：

　　第一條乙方預定甲方名下位于_______區(qū)市場溝_____小區(qū)_____樓_____單元____室（以下簡稱該房屋），屋內建筑面積_____平方米(以產權證登記面積為準)，房屋單價_______元/平方米，總房款為___________元（小寫）,______________元（大寫）。

　　第二條甲、乙雙方商定，預訂期為天，乙方于20xx年_____月_____日前與甲方協(xié)商簽訂房屋買賣合同。

　　超過預訂期，乙方未與甲方協(xié)商簽訂房屋買賣合同的，甲方有權解除本協(xié)議,定金不予返還；乙方在預訂期內提出解除本協(xié)議的，無權要求甲方返還定金。

　　第三條定金：本協(xié)議簽訂時，乙方向甲方支付定金人民幣_________元（小寫），（大寫）_______________________元。上述定金在甲、乙雙方簽訂《房屋買賣合同》時，抵作該房屋的購房款。

　　第四條甲乙雙方簽訂房屋買賣合同后，本協(xié)議自行終止。本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各持_________份。

　　第五條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第_________種方式解決：

　　1．向_________仲裁委員會申請仲裁。

　　2．依法向人民法院起訴。

　　甲方（簽章）：_________

　　_________年____月____日_______

　　乙方（簽章）：_____

　　____年____月____日

房屋買賣定金協(xié)議 15

　　售 方：________

　　身份證號：________________

　　買 方：________

　　身份證號：________________

　　居間方：_______

　　甲、乙、丙根據中華人民共和國有關法律的規(guī)定，在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同，承諾共同遵守。

　　第一條：房屋基本情況

　　1、甲方自愿將坐落在 區(qū) 的房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房，對該房屋現狀無異議，愿意購買該房屋。

　　2、該房屋的基本情況如下：

　　房屋性質：________所有權人：________ 面積：________樓層：________

　　產權證號：________________土地證號：________________丘號：________________

　　附屬設施：________________

　　第二條、成交價格

　　甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為人民幣：________元(大寫)，________(小寫)該房屋的配套設施、過戶的相關費用由 承擔。

　　第三條：傭金支付

　　甲方按照總房價款的________%支付，即為人民幣 元(________元)

　　乙方按照總房價款的________%支付，即為人民幣 元(________元)

　　甲乙雙方任何一方不履行本合同，或不完全履行致本合同終止的，違約方須在違約行為發(fā)生之日起____日內向丙方支付本合同約定的全部傭金，守約方已繳納的傭金將予以退還。

　　甲乙雙方惡意串通，損害丙方利益的，對上述傭金的支付承擔連帶責任。

　　第四條：房款付款約定(本條各款項均不計利息)

　　乙方向甲方的付款約定：

　　(1)乙方于________年____月____日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣

　　________________元(大寫)________(小寫)

　　(2)乙方于________年____月____日過戶當日交付該房款人民幣

　　________________元(大寫)________(小寫)

　　(3)待該房屋過戶手續(xù)辦理完畢，且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在物業(yè)實驗單簽字____日內(遇節(jié)假日付款時間順延)，結清余款。

　　第五條：相關事宜

　　1、乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任，乙方需承擔辦理貸款的相關費用。

　　2、丙方為甲乙雙方提供交易機會，并促成交易成功，協(xié)助甲乙雙方辦理產權過戶手續(xù)。

　　3、甲方承諾于________年____月____日前騰空該房屋，并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、有線電視、物業(yè)管理及戶口遷移等過戶手續(xù)及相關費用的交接事宜。

　　4、甲方保證該房屋權屬無爭議。如有共有權人，甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權人的同意。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方須保證該房屋權屬無爭議，若發(fā)生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。

　　2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的.同意及持有合法、有效證件，若因此影響辦理過戶手續(xù)，產生的一切后果及違約責任均由責任方負責。

　　3、甲方認可乙方貸款方式付款時：

　　(1)貸款過程中，乙方提出終止貸款行為，則乙方須補齊所差房款，繼續(xù)履行該合同，并承擔由此而引起的經濟損失。

　　(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠等個人原因造成的貸款未果，乙方承擔相應責任及經濟損失。

　　(3)乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貨款手續(xù)，否則貸款延期責任由乙方承擔。

　　4、如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同，或發(fā)生本條第

　　1、

　　2、

　　3、款違約責任，均由違約方向守約方支付相當于合同

　　第二條確定的房屋實際成交價的25%數額的違約金，并賠償守約方由此產生的一切損失。同時，違約方應向丙方支付總房款的2%違約金。

　　5、如因一方違約引起訴訟，守約方為訴訟支出的相關訴訟費、保全費、律師費均由違約方承擔。

　　第七條：免責條款

　　如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。

　　第八條：約定其他事宜

　　第九條：其它

　　1、本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭議，甲、乙、丙三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方可向該房屋所在地人民提起訴訟。

　　2、本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效，一式三份，一份三頁，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚，本合同自動終止，并由丙方收回。

　　甲 方：________

　　乙 方：________

　　丙 方：________

　　甲方共有人：________

　　代 理 人：________

　　經 辦 人：________

　　代 理 人：__________

　　身份證號：________________

　　日期：________年____月____日

【房屋買賣定金協(xié)議】相關文章：

房屋買賣定金協(xié)議02-20

房屋買賣定金協(xié)議02-20

房屋買賣定金合同11-18

房屋買賣定金合同07-08

房屋買賣定金合同10-25

房屋買賣定金協(xié)議15篇02-20

房屋買賣定金協(xié)議(15篇)02-20

房屋買賣定金協(xié)議（精選22篇）08-10

房屋買賣預收定金合同01-05

關于房屋買賣定金合同07-12