樁基工程委托施工合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的樁基工程委托施工合同，希望對大家有所幫助。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲方將______工程委托給乙方施工，為了明確雙方責任，按照《中華人民共和國民法典》及《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程情況

　　1、工程名稱：______

　　2、工程地址：______

　　3、工程內容及工作量：______

　　4、承包內容：______

　　5、工程日期：______

　　6、質量等級：乙方要嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范文件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量達到國家或專業(yè)質量檢驗評定標準的合格條件。

　　7、合同單價：______

　　8、合同價款：暫定____元，按實際完成量結算。

　　第二條圖紙、資料

　　1、甲方應在開工前五天內向乙方提供正式的施工圖紙四份。

　　2、甲方須提供施工場地工程地質堪察資料，總平面圖及周圍地下綜合管線圖，并保證其資料真實、準確。

　　第三條雙方駐工地代表及委派人員名單

　　1、甲方駐工地代表及委派人員名單：______

　　2、乙方駐工地代表及委派人員名單：______

　　駐工地代表，由雙方各自委派，若需撤換，應提前5天以書面形式通知對方，雙方代表須按合同規(guī)定，行使合同規(guī)定的權利義務。

　　第四條甲方責任

　　1、負責施工場地的平整、施工道路、清除地上地下障礙及明溝浜回填。

　　2、負責提供施工用水、用電接入口。

　　3、提供設備進出場道路出入口及施工道路，確保運樁車輛通行。

　　4、將水準點與坐標控制點位置以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　5、組織乙方與有關單位進行技術交底，簽發(fā)會議紀要。

　　6、甲方如不按合同約定完成以上工作造成遲延，應承擔由此造成的經濟損失，工期相應順延。

　　7、甲方如不按期支付工程款，每遲延一天按每天千分之二支付滯納金給乙方。

　　第五條乙方責任

　　1、向甲方提供工程進度計劃；

　　2、遵守地方政府和有關對施工場地、交通、施工噪音等管理規(guī)定，以及保證施工現場清潔并符合有關規(guī)定。因違規(guī)操作造成的損失由乙方負責。

　　3、在正式開工前應將施工組織設計（施工方案）提交甲方，甲方應在三天內提出批準或修改意見，逾期即認為已經批準。

　　4、按批準的施工組織施工，接受甲方代表與現場監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。

　　5、乙方應按照有關操作規(guī)程進行施工，若在施工過程中出現各種安全事故，一切后果均有乙方負責。

　　第六條工期延誤

　　下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1、工作量增加和設計變更。

　　2、在施工期內，非乙方原因停水、停電影響施工造成停工累計三天。

　　3、不可抗力（指戰(zhàn)爭、動亂、火災、雷電、爆炸等）自然災害。

　　4、施工中遇到不可預見的障礙物的影響。

　　5、因周圍建筑物、地下管線等原因，限制壓樁速度等；

　　6、因明暗浜不及時處理。

　　第七條合同價款及調整

　　1、確定工程造價方式：工程量變更，如低于10000米，甲方給予乙方進場費補貼1.5萬元，如超過10000米進場費補貼不計。

　　2、沉樁綜合單價包括機械進場費、壓樁費、接樁費。不含水電費、稅金及卸樁費。

　　3、工程款支付辦法：壓樁全部完成付總價款的50%，余款驗收合格或壓樁結束三個月內一次付清。

　　第八條竣工與結算

　　1、竣工驗收，由甲方和監(jiān)理方組織進行，乙方派員參加，按照國家和上海市的施工規(guī)范標準進行。

　　2、竣工驗收后一周內，由乙方向甲方提交竣工報告一份。

　　3、工程完工后，乙方應在一周內向甲方提交工程決算書，甲方在收到決算書后一周內審核完畢。

　　第九條本合同履行過程中，發(fā)生的會議紀要、簽證、通知文件、委托證書以及招標文件和詢標紀要等書面文件均視為合同條款的補充文件，與本合同具有同等效力。

　　第十條爭議的解決

　　雙方因履行合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)二份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條未盡事宜由雙方協商解決。

　　____________________________________。

　　甲方：______

　　地址：______

　　法定代表人：______

　　電話：______

　　乙方：______

　　地址：______

　　法定代表人：______

　　電話：______

【樁基工程委托施工合同】相關文章：

樁基工程施工合同02-25

樁基工程施工合同02-25

樁基工程施工合同13篇04-08

樁基工程施工合同15篇05-17

樁基工程施工合同9篇04-22

樁基工程施工合同12篇04-09

樁基工程施工合同(精選10篇)04-22

樁基工程施工合同(9篇)04-20

樁基工程施工合同10篇04-18

樁基工程施工合同(10篇)04-18