方圓裝飾工程的合同范本
委任單位：
施工單位：
就 裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵
守如下：
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程項目內(nèi)容：
四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣：
六、 付款方式：
1、 合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 預(yù)付
款。
2、 開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額 預(yù)付款，
余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn)，以實際工程
量結(jié)算)
七、 材料設(shè)備：
本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購，及時組織進(jìn)場，材料設(shè)備保管
場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的
垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工：
3
1、 乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返
工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、 乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為
本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時
材料計劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3、 施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，
提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。
4、 乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工
中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負(fù)責(zé)。
5、 如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量：
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、 由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承
擔(dān)。
3、 由于乙方原因造成的.無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4、 裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和
有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗收，驗收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗收單上簽名認(rèn)可，如
工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由
甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責(zé)任：
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償
給守約方。
十二、備注：
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲、
乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合
同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決
執(zhí)行。
十三、本合
同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章
后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：方圓裝飾工程公司
代表人： 代表人：
日期： 日期：
【方圓裝飾工程的合同范本】相關(guān)文章：
工程裝飾裝修合同范本11-08
裝飾裝修工程承包的簡單合同范本09-16
裝飾裝修工程合同范本（精選5篇）09-09
建筑裝飾裝修工程施工合同范本09-25
北京裝飾裝修工程施工合同范本12-20
建筑裝飾工程簡單版施工合同范本10-29
建筑裝飾裝修工程合同范本（通用5篇）09-09
裝飾裝修工程施工合同范本(15篇)03-21
裝飾裝修工程承攬合同范本（精選5篇）02-28