工程施工合同書
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的類型越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編為大家收集的工程施工合同書 ,希望對大家有所幫助。
工程施工合同書 1
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________
承包方(以下簡稱乙方):________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱:________
(二)工程地點:________
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價為: ________元整
5、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容):
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-20__), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書 2
甲方(委托人): 合同編號:
乙方(施工方): 簽訂日期:
一、裝飾施工地點:
二、根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,明確雙方的權(quán)利義務,特簽定以下協(xié)議,以便共同遵守。
三、工程概況:
1、工程總價:
2、裝修內(nèi)容:
四、關(guān)于工程付款方式的約定:
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣 元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即 _元整。質(zhì)量保修一年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結(jié)束后、甲方如在2日內(nèi)不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
五、工程施工變更:
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產(chǎn)生的施工人工費用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款后,乙方再施工。
六、違約責任:
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù),需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結(jié)構(gòu)及設備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
七、合同的終止:
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
八、合同的生效:
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式:
本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁,若未達成,仲裁協(xié)議交當?shù)胤ㄔ翰脹Q。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書 3
單位:________________(以下簡稱甲方)
承包人:________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按________米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬________米,厚________米,自下而上慢慢收至高度為________米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標號為42.5,磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實,并在墻上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定,工程期為________日,暫定于自________年________月________日起至________年________月________日止,具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為________元。
3、付款方式:竣工驗收后付________元,除總金額的百分之五質(zhì)保金外,剩余部分________付,質(zhì)保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條:甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務
1、承包人負責對工程質(zhì)量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查,處理日常相關(guān)事宜,確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉(zhuǎn)包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內(nèi)容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天,甲方有權(quán)單方面解除合同。
第十條:其它
本合同于________年________月________日由雙方在 簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式 份,上方各執(zhí)一份,上交 份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字或蓋章):________________ 聯(lián)系電話:________________
承包人(簽字或蓋章):________________ 聯(lián)系電話:________________
________年________月________日
工程施工合同書 4
甲方:____________
乙方:____________
身份證號:__________________
經(jīng)甲乙雙方自愿協(xié)商,甲方將市場的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設管道、打混凝土地面工程交給乙方施工,具體事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂合同如下:
1、上述工程施工期:自___年___月___日工期15天,(雷雨天順延,乙方不得無故延誤工期的施工日期,需按約定時間完成)。
2、施工地點:___________________________。
3、工程應符合國家質(zhì)量要求及規(guī)定,所需用的材料必須符合國家相關(guān)標準及合格證書,施工結(jié)果須符合甲方要求,乙方對所施工項目認真細致地做好每一項工程,工程完工后做到現(xiàn)場清潔,無堆放垃圾。
4、工程量的核實與確認:工程結(jié)束后,由甲乙雙方共同對工程進行驗收(包括工程質(zhì)量驗收及工程量的實際驗收)。
5、工程造價:破混凝土、外運碎石灰碴、鋪設管道、打混凝土,每米700元(包括人工費及材料費)。壘泥下水道,沉淀井每個20__元(包括人工費及材料費)。下水道預測96米,沉淀井暫定6個(施工后按實際米數(shù)計算)。工程總造價約計79200元,大寫:柒萬玖仟貳佰元整。
6、質(zhì)量要求:工程質(zhì)量達到省市建委對鋪設下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現(xiàn)質(zhì)量問題,(甲方使用過程中人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年。施工過程中所出現(xiàn)的安全事故均由乙方承擔責任。
7、付款方式:乙方材料工人進入工地后,甲方需支付乙方工程造價的20%,便于乙方備料,鋪設完管道付工程的40%,甲方驗收合格后,支付30%;保修期滿15日內(nèi)支付10%。
8、其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,簽字生效。
甲方:________乙方:________
委托人:________委托人:________
________年___月___日
工程施工合同書 5
甲方:________
乙方:________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合##市本地區(qū)有關(guān)規(guī)定及我單位申請創(chuàng)建市級文明單位的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實的原則,甲、乙雙方就本工程實施事項協(xié)協(xié)商一致,簽定此合同:
一、工程概況
1、工程名稱:峒縣總工會辦公樓辦公樓一、二樓走廊內(nèi)四周墻壁和雨棚頂批白,雨棚下方和臺階部位年久失修大理石更換工程;
2、施工面積:以實際測量為準;
二、承包范圍及內(nèi)容
1、承包范圍:通過雙方商議,甲方擬將本單位辦公樓一、二樓走廊內(nèi)四周墻壁批白和組織部、宣教部房間內(nèi)四周墻壁粉刷工程承包給乙方。
2、承包方式:包工、包料(施工所有工具、用具由乙方自行解決,使用材料均達到國家規(guī)定標準);
三、工作內(nèi)容:
1、單位辦公樓一、二樓走廊內(nèi)四周墻壁粉刷和組織部、宣教部房間內(nèi)四周墻壁及雨棚頂批白,雨棚下方和臺階部位年久失修大理石更換;
2、自身施工作業(yè)面、材料堆放地及堆放地至工作面通道內(nèi)的文明施工,做到工完場清。
3、其它雙方約定的工作內(nèi)容。
四、勞務報酬及支付
1、雙方約定勞務報酬或單價無論何種情況下都不再調(diào)整,均一次包死。
2、本協(xié)議所規(guī)定承包范圍內(nèi)的工程單價及結(jié)算方式:
(1)內(nèi)墻批白:________ 元/m2,實際面積________ m2,計金額________元(空方實算);
(2)更換大理石:________ 元/m2,實際面積________ m2,計金額________ 元;
工程款總計(大寫):________ 元(小寫:________ 元)。 工程款的支付:乙方完成所有的工程量后,甲方驗收后30日內(nèi)一次性付款給乙方。
五、工期
雙方約定工期為5天,每推遲一天罰款200元,實際以甲方的施工計劃安排為準。
六、工程質(zhì)量
整體工程施工質(zhì)量必須符合國家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及甲方施工技術(shù)交底的要求,工程的面層,不得有爆灰和裂縫,表面光滑,平整。如驗收不合格,必須無條件返工,損失由乙方承擔。
七、安全文明施工
乙方必須按照安全操作規(guī)范進行施工,承擔因乙方自身原因造成的事故責任和因此而發(fā)生的各項損失和賠償費用。
八、禁止轉(zhuǎn)包
乙方不得將本合同項下的分包內(nèi)容轉(zhuǎn)包給他人。否則,甲方將扣除合同總價款的5%以此對乙方進行懲罰。
九、終止合同規(guī)定:
乙方有下列情況之一者,甲方權(quán)終止合同,所做工程視其實際情況而定,但最高只能按50%工程量結(jié)算或無工程量結(jié)算。
1、質(zhì)量達不到工程驗收標準要求;
2、不服從甲方人員的指揮;
3、中途無故停工;
4、發(fā)生違法行為。
本合同一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份。
甲方:________ 乙方:________
日期: ________日期:________
工程施工合同書 6
發(fā)包方(甲方):________承包方(乙方):________
為提高泵站品位,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方將________委托給乙方施工,為確保如期保質(zhì)完成本工程,雙方本著互相支持、緊密配合的原則,結(jié)合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:________________________________。
二、工程內(nèi)容土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1.開工日期:本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止,共________個日歷天。
2.施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣:________________整。
若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
五、承建方式乙方對工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料,必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣________整。
乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后,甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣________整。
3.工程竣工后,甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%,即人民幣________整。
4.竣工驗收合格后一個月內(nèi),向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣________整。
七、工程質(zhì)量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工,完工后達到________級。
2.在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現(xiàn)場清潔,及時清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后________天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收,并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。
乙方須按甲方要求整改,并承擔因此造成的一切費用。
甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算,并于________個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責任乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。
若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣________元。
若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。
如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養(yǎng)護管理
1.期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養(yǎng)期為十二個月,保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算,保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質(zhì)量要求:大樹及時支撐固定,栽植后及時澆水,及時中耕除草、施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長。
養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。
十一、合同生效與終止本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
工程質(zhì)保期滿,甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、合同份數(shù)本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。
其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。
本合同未經(jīng)事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)________乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期:__________簽約地點:______________
工程施工合同書 7
建設單位(以下簡稱甲方):________
施工單位(以下簡稱乙方):________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造______綠化工程,簽訂以下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:____綠化工程。
2、工程地點:________。
3、施工范圍:綠地面積______平方米(具體見______綠化設計圖)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期
1、開工日期:本項目工程工期從________年________月________日起至________年________月________日止,共________天。
2、施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣:____元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
四、承建方式
1、乙方對綠化工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣:______萬元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待工程竣工后,甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的60%,即人民幣:______萬元整。
3、竣工驗收合格后一個月內(nèi),向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣:______萬元整。
4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內(nèi),由乙方交納。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工。
2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
七、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后三天內(nèi)通知甲方,甲方在接到通知后五天內(nèi)組織進行驗收,并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工圖紙、合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、及增加工程的簽證清單進行結(jié)算,并于三十個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣200元;因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、質(zhì)保期限
1、乙方按照施工圖保質(zhì)、保量、保工期、保安全完成施工任務?⒐を炇蘸笕齻月為綠化種植保養(yǎng)期,在保養(yǎng)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合三通一平要求),施工范圍內(nèi)用水、電位置、測量的基線和水準點的位置,提供施工現(xiàn)場范圍內(nèi)地下管網(wǎng)圖。若甲方未能及時提供施工場地,乙方有權(quán)順延施工工期。
4、甲方負責現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進度。
5、工程竣工后,乙方負責施工范圍內(nèi)垃圾的清理,做到工完場清。
十、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿,甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十一、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決?裳a簽有關(guān)協(xié)議,補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方代表:_______
簽訂日期:_______
乙方代表:_______
簽訂日期:_______
工程施工合同書 8
發(fā)包方(以下稱甲方):________
法定代表人:________
身份證號碼:________
承包方(以下稱乙方):________
法定代表人:________
身份證號碼:________
依據(jù)《_____》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方按照自愿、平等互利和協(xié)商一致原則,就乙方在_________________項目中參與分項工程施工達成協(xié)議,為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條、分項工程的基本情況
1、分項工程的名稱:________
2、分項工程的內(nèi)容:________
3、分項工程的地點:________
第二條、分項工程期限
本分項工程施工合同施工工期為________天,即______年______月______日開工,______年______月______日竣工。
開工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
第三條、項工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同為單價合同。甲方以完成分項工程細目產(chǎn)值(按“施工項目清單”的列項和單價計算,唯一計算方式)作為對乙方承擔工程的現(xiàn)場組織、施工作業(yè)、安全生產(chǎn)、完成及缺陷修復工作的報酬,應視為此費用中已經(jīng)考慮了乙方所完工程的一切費用(也包括前期施工準備、駐地建設、機械設備的調(diào)遣、臨時設施、便道修建、臨時用電線路架設營業(yè)稅金等),除另有規(guī)定外,不另行計價。
第四條、建筑材料、設備的供應和采購
1、主材由甲方代供,實行總量控制,限額領(lǐng)料制度。乙方每月25日前向甲方報送下月材料使用計劃,甲方根據(jù)乙方工程量核實材料用量后,按乙方用料時間限額供應,材料供應價格不高于同期市場價格,材料費由乙方承擔。
2、經(jīng)甲方同意由乙方自行采購材料時,必須是經(jīng)監(jiān)理工程師和甲方同意的供貨廠家的合格產(chǎn)品,并符合技術(shù)規(guī)范和設計文件及質(zhì)量檢驗評定標準要求,方能用于本工程。
3、自采、地方性材料乙方必須按照甲方提供或指定的地點采集、購買,并經(jīng)甲方鑒定,質(zhì)量合格后方可使用。
第五條、工程質(zhì)量管理及驗收
1、質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合___________________標準。
2、工程質(zhì)量驗收以施工圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量評定標準和建設單位有關(guān)文件為依據(jù),要求分項工程合格率達到100%,分項工程綜合得分90分以上,總評工程質(zhì)量必須達到合格標準。
3、工程竣工驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù),分期、分段進行驗收。
4、乙方在分項工程完工后5日內(nèi),以書面通知甲方驗收,甲方應及時組織驗收。
第六條、安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
2、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約,視情節(jié)輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
3、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
4、保密事項:
除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得將發(fā)包人提供的_________需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)承包人同意,發(fā)包人不得將承包人提供的_________保密的'資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
第八條、爭議解決
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第九條、簽訂地點
本合同在____________________________________簽訂。
第十條、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
第十一條、合同生效
本合同自___________________________生效。
第十二條、合同份數(shù)
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)____份,承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人:________(公章)
法定代表人或其委托代理人:________(簽字)
組織機構(gòu)代碼:________
地址:________
編碼:________
電話:________
傳真:________
電子信箱:________
開戶銀行:________
賬號:________
承包人:________(公章)
法定代表人或其委托代理人:________(簽字)
組織機構(gòu)代碼:________
地址:________
編碼:________
電話:________
傳真:________
電子信箱:________
開戶銀行:________
賬號:________
工程施工合同書 9
發(fā)包方:鐵廠鎮(zhèn)
承包方:鎮(zhèn)安永久建筑工程有限責任第二分公司 經(jīng)過雙方商議確定鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設施建設工程確定為鎮(zhèn)安永久建筑工程有限責任第二分公司。依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律,按照平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程建設事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一 ﹑工程概況
1.工程內(nèi)容:鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設施工程河堤建設:長500米,底寬2米,面寬1米,高2.5米,共1875立方米
2.承包方式:發(fā)包方以包工包料的形式一次性承包給承包方,當?shù)剞r(nóng)民可參與做工。
3.工程期限:20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工,工期為60天。
4.工程價款:發(fā)包方以每立方150元,共28.12萬元價格發(fā)包給承包方。
二、 工程要求: 開鑿石方; 基礎(chǔ)清理; 回填土石方; 漿
砌卵石護坡。工程竣工后,經(jīng)雙方驗收后按實際 工程量結(jié)算。
三、 雙方責任: 1. 甲方負責向乙方提供施工方案圖紙一份,并負責指定施工路 段范圍,乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)進行施工,超出指定范圍外的工程 量,甲方不予以計量。
2. 施工完畢后,甲方應及時組織檢查驗收。 3. 乙方應嚴格按照甲方提供圖紙及質(zhì)量標準進行施工。施工現(xiàn) 場應服從甲方技術(shù)指導及縣級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等應符合質(zhì)量標準。乙 方應提供相應材質(zhì)證明。
四、 安全措施: 乙方應采取必要的安全保障措施,確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員及施工 路段的行車安全。如發(fā)生各種安全事故,由乙方承擔全部責任,甲方概 不負責
五、工程結(jié)算: 本工程采用完工后按實際工程量一次性結(jié)算。 工程全部完工驗收后 七天內(nèi)甲、乙雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。結(jié)算完畢后一個月內(nèi)付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作為質(zhì)量保證金,在缺陷責任期一年 后,甲方返還給乙方全部質(zhì)量保證金。
1.承包方必須嚴格按照發(fā)包方對工程質(zhì)量的標準要求組織施工,在規(guī)定工期內(nèi)完成建設任務,承包方不能按時完成工程建設內(nèi)容的,承擔違約責任。
2.工程建設指揮部有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督,他們指出
的質(zhì)量問題承包方必須立即進行整改,如施工方不整改,建設指揮部有權(quán)停止其施工,并由承包方承擔因停工而造成的一切經(jīng)濟損失。
3.承包方必須嚴格按照本合同,嚴把質(zhì)量關(guān),因承包方施工不當造成的質(zhì)量問題必須返工,所造成的一切費用由承包方承擔。
4.承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
六、其它事項
1.工程建設因不可抗拒力造成工程延期承包方不負責任。
2.本合同以外工程量按照實際費用結(jié)算。
3.承包方若不按期完工,違約金每天按工程總造價千分之五計算,發(fā)包方將在總價款中扣除。
4.本合同一式四份,發(fā)包方承包方各持二份。
5.本合同自簽訂之日起正式生效。
發(fā)包方(蓋章):
法定代表
人(簽字):
承包方(蓋章):
承包方代表(簽字):
簽訂日期:二○一一年六月三十日
工程施工合同書 10
簽訂時間: 年 月 日
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,遵循平等、自愿、公平的原則。結(jié)合本工程實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:20xx年 xxx路生命安全防護工程
二、施工范圍與內(nèi)容:
xxx路段,道路安全標牌、標志、道口標注、警示樁、標線、振動標線的施工與安裝。
三、工程工期:乙方按甲方要求在規(guī)定時間內(nèi)完成施工項目工程。
四、合同價款:大寫:小寫:本合同為固定單價。本工程按日照市規(guī)劃建筑設計院設計圖為依據(jù),工程量以實際為準。
五、結(jié)算與付款方式:
合同簽訂并施工完畢后,甲方需以電匯方式付款給乙方合同價款80%,余款20%半年內(nèi)付清。
六、維修:
乙方按GB5768—20xx“道路交通標志和標線”標準、按規(guī)范要求,進行質(zhì)量自檢并接受甲方的監(jiān)督檢查,如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,由乙方無條件予以維修或更換。如因不可抗力,如自然災害或人為故障造成的損壞,乙方不負責維修。
七、權(quán)利與施工要求:
1、甲方有權(quán)對乙方工程質(zhì)量、進度、技術(shù)、保障措施等施工內(nèi)容全程監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時對乙方提出整改意見,乙方應積極采取措施按照甲方和設計要求進行整改。
2、 甲方需向乙方提供施工沿線施工點地下管網(wǎng)、供水、供暖及地下光纜等線路分布圖,因圖紙不詳導致乙方對施工地點地下管網(wǎng)、供水暖及地下光纜等線路造成的損壞,由甲方承擔。
3、 乙方必須嚴格按照甲方設計要求和GB5768—20xx“道路交通標志和標線”標準要求制作并施工,確保工程質(zhì)量。
4、 乙方必須在施工現(xiàn)場設置明顯的施工標志,施工人員必須正確佩帶勞動安全防護用品,防止施工過程中交通事故的發(fā)生,正常施工過程中出現(xiàn)的安全事故與甲方無關(guān)。
5、 乙方必須合理安排各項工作,保證按期完成施工項目。
八、變更:
1、 因甲方原因而造成合同中所列施工項目在數(shù)量、質(zhì)量、品種、服務上的變化,導致費用的增加,其費用增加部分由甲方支付。
2、 因乙方原因而造成合同中所列施工項目在數(shù)量、質(zhì)量、品種、服務上的變化,導致費用的增加,其費用增加部分由乙方支付。
3、 乙方應按照國標GB5768—20xx“道路交通標志和標線”標準要求施工,因乙方未按要求施工而導致的質(zhì)量及其它相關(guān)問題,由乙方承擔。
九、仲裁:
凡有關(guān)本合同或執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭議,應通過協(xié)商解決;如不能解決,則可向有關(guān)部門提請仲裁,該仲裁委員會作出的仲 裁是最終的,甲、乙雙方均應受其約束,仲裁費用由敗訴方承擔。
十、未盡事宜:
甲、乙雙方本著友好合作的目的,進行協(xié)商解決,如因國家政策調(diào)整或與國家政策法規(guī)不符,以國家政策為準。
十一、相關(guān)技術(shù)、施工及更改文本均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效:
本合同甲、乙雙方代表簽字之日起生效,本合同生效后,甲、乙雙方均有義務嚴格履行本合同規(guī)定的各項條款和條件。
十三、本合同一式六份,甲、乙雙方各執(zhí)一份存查。
甲 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
乙 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
年 月 日
工程施工合同書 11
建設單位(甲方):________
施工承包單位(乙方):________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務,促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時保質(zhì)保量地完成工程任務,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
工程名稱:________質(zhì)量要求: ________工程造價:________本合同全部工程施工預算造價為人民幣 ¥:________ 元 工程期限: ________年________ 月________ 日起至 ________年________ 月________ 日止甲乙雙方的責任與權(quán)利:
一、甲方在開工前應解決施工用地,解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開工前應組織有關(guān)人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準備。
三、乙方在組織施工中必須堅持"質(zhì)量第一"的方針,要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計,如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環(huán)節(jié)。
五、在組織施工過程中,乙方應對施工現(xiàn)場人員進行安全教育,做好設施安全防護,如果乙方因疏于防范、操作不規(guī)范造成安全事故的均由乙方負全責。
六、在組織施工過程中應科學規(guī)范、統(tǒng)籌安排。如因技術(shù)原因或操作不規(guī)范導致原材料浪費,乙方應承擔責任如數(shù)償還相關(guān)費用。
合同份數(shù)及相關(guān)說明:
一、本合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
建設單位(甲方)簽章:________
施工單位(乙方法人)簽字:________
______年____月____日
工程施工合同書 12
建設單位:(簡稱甲方)
施工單位: (簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況:(包括工程的名稱、地點、鋼構(gòu)面積等內(nèi)容)腐木地板。
二、工程承包方式: 包 工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認: 圖紙上標示的有些材料規(guī)格市場上沒有 ,由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場上木型材的特殊性,
四、工程日期: 10天
五、工程質(zhì)量:嚴格按甲方提供的圖紙施工,工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。
七、工程驗收方式:
工程竣工之后(指本項目鋼結(jié)構(gòu)子分部工程),根據(jù)圖紙和合同要求,甲方應當在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告,辦理結(jié)算。未經(jīng)驗收,不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式: 合同鑒定日甲方 付給乙方 預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。 甲方若逾期付款,按日萬分之五支付滯納金,并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
九、保修內(nèi)容和期限 一年 。
十、雙方的其它義務: 所以廊架上的80*200防腐木 ,足只有80*185。 六、工程造價: 合計18710 元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
甲方義務:
1、用地和施工許可證:
2、施工現(xiàn)場應具備開工條件,并保證路通、電通、水通等施工進場條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現(xiàn)場,對乙方的進場材料進行驗收,檢查各分項工程施工質(zhì)量,保持與乙方工地負責人的溝通,搞好協(xié)作,一旦發(fā)現(xiàn)問題,應及時指出并督促整改,在乙方提出書面報驗后,及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為 高經(jīng)理 。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天 元,機械按每臺班 元計算。)
乙方的義務:
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料,確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負責,甲方不負任何責任,但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
十一、 違約責任:
本合同自愿訂立,簽字生效,若一方違反,應按合同總價款 5% 支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜,須雙方協(xié)商,訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份,雙方各執(zhí) 1 份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
住所:
住所:
電話:
電話:
開戶行:
開戶行:
銀行帳號:
銀行帳號:
簽訂合同時間:
工程施工合同書 13
房主人________
承建人________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、建筑項目:私人住宅主體工程。
二、建筑面積及房屋方位:
三、承建方式及施工準備:
1、甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方必須按合同施工,提供以下建筑材料,所有材料必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。
⑴地槽深度1000,外包圍寬度1600,內(nèi)三墻寬度1800,主鋼筋12,混凝土高度250,副鋼筋8,間距________;以上所用鋼筋應用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。
⑵地梁圈梁立柱為底________,中間________,頂________,間距180-200,鋼筋混凝土上面有________的地梁。鋼筋用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。
、侨α海篲_______,鋼筋用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。墻體的高度和門窗位置大小根據(jù)圖紙確定,如無圖紙根據(jù)雙方協(xié)商決定。
⑷樓面,樓梯一次性現(xiàn)澆,樓板厚度不小于120,鋼筋雙層網(wǎng)8;樓板承重梁:________,鋼筋25.鋼筋用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。
、蓸敲嫖蓓斈绢^橫條小頭不小于180,掛瓦條3_4,屋面板厚度不低于25,屋面用防水油氈。油毛氈用牌標準油毛氈,厚度3-4.
、使こ讨杏玫降乃悬S沙用中沙和粗沙,不允許用細沙;石子用符合標準的石子;磚頭用質(zhì)量優(yōu)良符合標準的磚頭,其它副料也應用符合標準的材料。乙方應做到水泥與其它材料配比合理,所有材料不得影響工程質(zhì)量。
⑺除水電村料及安裝,門窗材料及安裝由甲方負責;衛(wèi)生間,廚房的貼面,以及圍墻波形瓦和外墻涂料,防水涂料由甲方提供材料,乙方負責施工。除此條以外的任何材料及人工都包含在工程總價內(nèi)。乙方不得在工程期間任意加價,或未經(jīng)甲方同意擅自更改材料及工程結(jié)構(gòu),由此所產(chǎn)生的一切后果由乙方負責。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,必須備有遮雨帆布,避免在搗制樓面時下雨影響樓面質(zhì)量。
四、建房工期:建房工期為150天。
五、承建工程價格及付款方式:
1.本住宅工程總造價為18.6萬元人民幣,大寫:拾捌萬陸仟元整。
2.付款方式:
開工時首付3萬,基礎(chǔ)完成并經(jīng)甲方驗收合格后付2萬,第一層樓面完工并經(jīng)甲方驗收合格后付4萬,第二層樓面完工并經(jīng)甲方驗收合格后付2萬,屋面封頂并經(jīng)甲方驗收合格后付3萬,工程竣工后并經(jīng)甲方驗收合格后付2萬,其余款項工程竣工一年后付清。
六、施工安全要求
1、乙方明確自己有與承攬建設的私人住宅工程相應的建筑資質(zhì),而且明確其施工人員也具有相應的執(zhí)業(yè)資格和資歷,以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質(zhì)量和安全施工,嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房,在施工期間,以確保工程質(zhì)量和安全,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程質(zhì)量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn),責任與甲方無關(guān)。
4.乙方負責辦好勞動保險,施工中如發(fā)生事故,由乙方負責,甲方不承擔另何責任。
七、工程質(zhì)量。
1、乙方按甲方提供的圖紙施工,若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。
2、工程質(zhì)量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房后的墻體、窗戶安裝、門等要做到平整、光滑,墻磚、地板鋪設要做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質(zhì)量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質(zhì)量違約責任。
4、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方負責無償修理或返工。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門,進行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第項處理:
向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,
直接向人民法院起訴。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效,結(jié)清工程款后終止。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字:________
乙方簽字:________
日期:________
工程施工合同書 14
工程名稱:
甲方:_______
乙方:_______
____年__月__日
一、合同協(xié)議書
甲方____為興建____工程,接受了乙方____對本工程的投標,為明確雙方的責任、權(quán)利及義務,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議:
1.本協(xié)議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。
2.下列文件構(gòu)成整個合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者為準。
(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協(xié)議書;
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專用條款;
(5)合同通用條款;
(6)中標通知書、投標書和招標書;
(7)與本合同有關(guān)的其他文件。
3.本合同總價款為人民幣____萬元。
4.本合同工程的施工期為____個月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。
5.甲、乙方雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
6.本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結(jié)清的合同終止。
7.本協(xié)議書正本二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;副本___份,雙方各執(zhí)___份,當副本與正本不一致時,以正本為準。
甲方:_______ 乙方:__________
法定代表人:____ 法定代表人:_______
或 或
其授權(quán)的代理人:__ 其授權(quán)的代理人:_____
簽字日期:_____ 簽字日期:________
單位地址:_____ 單位地址:________
聯(lián)系電話:_____ 聯(lián)系電話:________
傳真:_______ 傳真:__________
郵政編碼:_____ 郵政編碼:________
開戶銀行:_____ 開戶銀行:________
帳號:_______ 帳號:__________
簽約日期:_____
簽約地點:_____
工程施工合同書 15
發(fā)包方:________(甲方)
承包方:________(乙方)
發(fā)包方擬實施流域水電站開發(fā)工程總承包,發(fā)包方與承包方于________年________月________日在友好協(xié)商,達成施工協(xié)議,接收承包方的合同價約叁億人民幣(以實際結(jié)算工程量為準)作為工程施工、完成和修補缺陷等的投標價,達成如下施工協(xié)議:
1、計價方式;工程項目單價采用《四川省水利水電建筑工程預算定額》為計算依據(jù)(二級一類取費計算),材料費、人工費采用工程價所在地每季度公布的價格調(diào)差計算,工程完工驗收標準按07標準執(zhí)行驗收。
2、由承包方向發(fā)包方交納履約保證金3000萬元。
支付方式和期限:
(1)、在簽訂本協(xié)議書當日支付1000萬元,本合同自發(fā)包方收到該履約保證金生效,逾期未支付該筆款項本協(xié)議不生效;
(2)、自承包方接到進場通知書之日起三個工作日內(nèi)支付1000萬元;
(3)、余款1000萬元在承包方收到開工令之日起三個工作日內(nèi)支付1000萬元。
發(fā)包人不接收銀行履約保證金保函。
承包人支付的履約保證金擔保合同履行的期限在發(fā)包人頒發(fā)保修責任終止證書前一直有效。
發(fā)包人應在保修責任終止證書頒發(fā)后15天內(nèi)將履約保證金無息退還給承包人。
3、本工程安全文明施工費另計,取費率為工程總價的15%,臨時工程費用為工程總價的8%,據(jù)實結(jié)算。
4、本合同自發(fā)包方收到第一筆履約保證金生效。
5、每月的工程進度款承包方在收到承包方報送的價款結(jié)算申請
書及相關(guān)資料后七日內(nèi)完成審核。
承包方每月25號申報當月工程量,次月10號內(nèi)發(fā)包方審核完畢并支付工程量的85%工程進度款。
雙方按此方式結(jié)算至工程完工。
工程竣工后發(fā)包方扣除工程款總價的5%作為工程質(zhì)保金,工程尾款在工程完工一個月之內(nèi)支付給承包方,質(zhì)保金在工程竣工一年后(驗收合格)支付給承包方。
6、發(fā)包方必須保證承包人中標,如果承包人未能中標,則由發(fā)
包人賠償承包人損失費1000萬元人民幣。
7、如果承包方入場施工后,沒有墊資20__萬元工程款的,則承
包方向發(fā)包方賠償1000萬人民幣損失。
8、如果發(fā)包方不能按約定支付工程款,承包方不得以此為由停
工,但發(fā)包方應向承包方支付資金占用損失。
發(fā)包方如果未支付進度款超過1個月,發(fā)包方應向承包方按欠付工程進度款承擔利息(銀行貸款利息的3倍)并以水電站的產(chǎn)權(quán)作抵押。
9、炸材購買、管理由發(fā)包方統(tǒng)一購買保管,承包方在發(fā)包方庫
房領(lǐng)用,價格按市場價計算(在工程款中扣除)。
10、承包方保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作,并承擔合
同規(guī)定的承包方的全部責任和義務。
11、施工期間承包方原因造成的安全事故含法律責任均由承包方承
擔,未經(jīng)發(fā)包方認可承包方不得私自停工,不得轉(zhuǎn)包、分包。
民工保證金由承包方繳納和承擔。
本工程總工期為30個月。
在30個月完不成每月罰款200萬,提前
完工一個月獎勵200萬,以此類推。
12、本協(xié)議為自愿協(xié)議,招投標程序完善后雙方補充協(xié)議或其他文
書對合同進行完善,如有異議以本合同為準。
13、本合同書一式六份(其中正本兩份,副本四份),發(fā)包方執(zhí)叁
份(包括正本一份),承包方執(zhí)叁份(包括正本一份)。
發(fā)包方:________承包方:________
法定代表人:________法定代表人:________
簽字日期:________
【工程施工合同書】相關(guān)文章:
工程施工合同書12-02
工程施工合同書11-12
工程施工的合同書01-23
小工程施工合同書08-14
關(guān)于工程施工合同書08-15
工程施工合同書范文01-09
建設工程施工合同書11-09
裝飾工程施工合同書10-23
2018工程施工合同書12-26