照明工程合同 照明工程合同怎么寫

　　在當今不斷發(fā)展的世界，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的照明工程合同 照明工程合同怎么寫，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同。

　　1.合同內(nèi)容

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程范圍：

　　2.施工工期

　　2.1開始工作日期： 年 月 日

　　2.2結(jié)束工作日期： 年 月 日

　　2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為： 天

　　3.承包方式

　　本工程為包工包料(不包含燈具采購)的承包方式。

　　4.合同價款及付款方式

　　4.1合同總價款(暫定)人民幣：元，大寫：

　　4.1.1合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。

　　4.1.2合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工進場兩天內(nèi)支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收后支付至總工程款的95%。質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)一次性支付5%的質(zhì)保金。

　　4.3合同價款計算：依據(jù)施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證，執(zhí)行《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額陜西省價目表20xx》、《陜西省房屋修繕工程安裝工程費用定額20xx》及配套文件工程類別依據(jù)三類工程取費，不計取養(yǎng)老保險統(tǒng)籌和安全、文明施工定額補貼費(計取趕工費，費用額甲乙雙方協(xié)商)。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。

　　4.2.7合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。

　　5.雙方責任

　　5.1甲方責任：

　　5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版。

　　5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電(費用由乙方承擔)。

　　5.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。

　　5.1.4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進度有關(guān)的文件)2小時內(nèi)予以確認，否則視為甲方已確認。

　　5.1.5甲方負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。

　　5.1.6甲方按計劃采購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工期。

　　5.1.7甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內(nèi)組織相關(guān)人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結(jié)算。

　　5.2乙方責任：

　　5.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。

　　5.2.2調(diào)試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術(shù)培訓，直至甲方人員能夠達到技術(shù)上熟練操作。

　　5.2.3按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，如在施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。

　　5.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。

　　5.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現(xiàn)場管理制度，遵守甲方有關(guān)施工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任；對現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。

　　6.暫停施工

　　6.1當碰到重大質(zhì)量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業(yè)主代表應當在2小時內(nèi)給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后2小時內(nèi)未予答復，分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。

　　6.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數(shù))可進行暫時停工。

　　7.工程延誤

　　對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認后，工期相應順延；

　　7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行；

　　7.2經(jīng)甲方認可的設計變更和工程量增加；

　　7.3一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時；

　　7.4因甲方采購的燈具不能按時到施工現(xiàn)場，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權(quán)索賠窩工費，同時工期順延。

　　8.不可抗力

　　8.1張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　8.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數(shù)影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　9.變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的結(jié)算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。

　　10.驗收

　　10.1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關(guān)資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內(nèi)對材料的質(zhì)量進行檢查。

　　10.2隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽。

　　10.3燈具安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗收合格，作為本工程的最終質(zhì)量驗收。

　　11.工程質(zhì)保期

　　11.1本工程質(zhì)保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的12小時內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發(fā)生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。

　　11.2保修期滿后，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發(fā)生故障，乙方應在接到通知后24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場維修，以最優(yōu)惠的成本價維修更換。

　　12.違約責任

　　12.1本工程驗收質(zhì)量必須達到乙方承諾的合格標準。

　　12.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。

　　12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。

　　13.爭議的解決

　　凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同各方應通過友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。

　　14.其它

　　14.1由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現(xiàn)場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內(nèi)，乙方不負責。

　　14.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。

　　14.3本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。

　　14.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。

　　發(fā)包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：

　　年 月 日：

【照明工程合同 照明工程合同怎么寫】相關(guān)文章：

照明工程合同01-14

照明工程合同8篇01-14

隧道照明工程施工合同通用12-29

照明工程設計施工合同書通用03-17

照明買賣合同03-12

照明燈具購銷合同11-08

照明燈具供貨合同12-07

照明燈具購銷合同10-14

照明設計工程師崗位職責11-08