建筑工程承攬合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的建筑工程承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。

　　第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

　　第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進(jìn)場安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。

　　第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

　　第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負(fù)責(zé)人簽字：_________

　　負(fù)責(zé)人簽字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

【建筑工程承攬合同】相關(guān)文章：

承攬的合同10-21

承攬合同12-21

承攬的合同10-13

加工承攬合同10-01

最新承攬合同11-26

安裝承攬合同10-24

承攬合同模板10-11

實用的承攬合同10-12

2022承攬合同10-27