加工合同
隨著人們法律意識的建立，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工合同1
委托方(甲方)：__________________________________
受托方(乙方)：__________________________________
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，委托乙方生產(chǎn)加工零部件，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下合同以資共同信守：
一、委托加工物品零部件名稱規(guī)格型號單位數(shù)量交貨日期
二、甲方提供主要材料耗用定額零部件名稱規(guī)格型號加工材料名稱單位材料耗用定額
三、加工費結(jié)算定額零部件名稱規(guī)格型號單位加工費定額(含稅)
四、加工費結(jié)算期限在雙方確認(rèn)掛帳結(jié)算后的____月內(nèi)，甲方付清加工費。
. 五、生產(chǎn)計劃下達(dá)、加工撥料核銷及財務(wù)結(jié)算操作規(guī)定
1、單批次委托加工的`，本合同即為加工計劃;多批次委托加工的業(yè)務(wù)，由甲方另行下達(dá)委托加工生產(chǎn)計劃書，明確規(guī)定加工期限，乙方必須保證在規(guī)定期限內(nèi)交貨。
2、根據(jù)甲方下達(dá)的加工計劃，甲乙雙方辦理委托加工撥料手續(xù)，由交接雙方經(jīng)辦人在《委托加工撥料單》上簽證確認(rèn)。
3、產(chǎn)品加工完畢后，甲乙雙方辦理完工產(chǎn)品交接手續(xù)，由交接雙方經(jīng)辦人在《加工產(chǎn)品入庫單》上簽字確認(rèn)。
4、每月結(jié)算期，根據(jù)當(dāng)月加工產(chǎn)品數(shù)量，甲乙雙方辦理加工費掛帳結(jié)算確認(rèn)手續(xù)，并在本合同規(guī)定的付款前，乙方憑增值稅專用發(fā)票向甲方收取加工費。
六、質(zhì)量要求雙方另行簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議予以明確規(guī)定。
七、延期交貨的處罰規(guī)定乙方延期交貨的，按每延遲一天處以2%的經(jīng)濟罰款。
八、未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有相同的法律效率。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
簽訂日期：________年____月____日
加工合同2
甲方：____________
乙方：____________
經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
第一條加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名：____________
2、產(chǎn)品規(guī)格為：____________
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
第二條委托加工訂單
1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認(rèn)的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計劃提前5天通知乙方，但調(diào)整幅度不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協(xié)商。
3、乙方應(yīng)盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任
1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“”商標(biāo)使用授權(quán)書。
3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題，經(jīng)由雙方確認(rèn)或國家檢驗檢測機構(gòu)簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔(dān)該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品的責(zé)任外，乙方還應(yīng)按該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品總值的30%以實物形式補償給甲方；
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中，因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)負(fù)甲方直接損失賠償責(zé)任：
加工產(chǎn)品的投訴賠償問題，甲方在預(yù)先征得乙方同意的情況下可以先行賠付消費者，消費者簽收確認(rèn)，由乙方負(fù)擔(dān)賠償，賠款在加工費中扣除；當(dāng)乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理；
在甲方有要求時，乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴，但不負(fù)責(zé)對最終用戶提供售后服務(wù)；
少量的包裝破損等質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換；
若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)，乙方不予承擔(dān)責(zé)任。
5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣，并嚴(yán)格遵循“三檢”制度。
6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件，相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
第四條原輔料及包裝材料供應(yīng)
1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲廣東省社會保障局方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的.任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負(fù)責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料，包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場。
第五條產(chǎn)品交付與驗收
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應(yīng)提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認(rèn)的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
5、如甲方認(rèn)為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象時，可向乙方提出異議，并有權(quán)通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(rèn)后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬箱以內(nèi)的，第天不低于萬箱，月訂貨量萬箱的，每天不低于萬箱，萬箱以上的，每天萬箱。
第六條其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方加工方
代表人簽字：____________代表人簽字：____________
代表人姓名：____________代表人姓名：____________
____有限公司：________________有限公司：____________
____年__月__日____年__月__日
加工合同3
甲方：_________
乙方：_________
因甲方工程需要，經(jīng)雙方協(xié)商，選定乙方為甲方供應(yīng)成品塊煤（6000大卡以上），根據(jù)乙方所承擔(dān)成品供應(yīng)的特點，為更好地明確甲乙雙方在本協(xié)議中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商，同意簽定本協(xié)議。
第一條 供應(yīng)范圍
供應(yīng)范圍：項目部的全管區(qū)。
塊煤規(guī)格及數(shù)量：
①塊煤體積10cm以上；
②塊煤規(guī)格6000大
質(zhì)量要求：
乙方所供應(yīng)的塊煤必須符合本協(xié)議要求的標(biāo)準(zhǔn)，否則對乙方進行單價降低15％予以罰款。
第二條 供應(yīng)單價
本協(xié)議實行以過磅簽認(rèn)的供應(yīng)數(shù)量作為協(xié)議數(shù)量。
材料供應(yīng)單價（含乙方裝車費用）:
1、本協(xié)議內(nèi)塊煤單價為1150元/噸（需提供運輸、材料等完稅發(fā)票）；
2、此單價不受市場條件變化的影響，在合同有效期內(nèi)不作任何調(diào)整。
第三條 工期要求
本協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行，協(xié)議期限為_________年______月______日至______年______月_________日。
第四條 雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)提前三天把需用塊煤的用料計劃通知到乙方，以便乙方組織備料供應(yīng)；
2、甲方應(yīng)及時組織有關(guān)人員對乙方供應(yīng)的'材料進行現(xiàn)場驗收及簽認(rèn)數(shù)量；
3、甲方負(fù)責(zé)乙方運輸?shù)郊追巾椖亢蟮男盾嚒?/p>
二、乙方責(zé)任
1、乙方必須保證供應(yīng)材料的質(zhì)量合格，滿足本協(xié)議的要求，否則卡以上；③本協(xié)議總量不小于
視為違約；
2、乙方根據(jù)甲方的用料計劃及時組織供應(yīng)，對于因組織不力或數(shù)量滿足不了甲方的需求而使甲方在時間與經(jīng)濟上遭受損失，則一切損失由乙方全部承擔(dān)；
3、乙方必須及時提供完稅發(fā)票；
4、乙方在運輸過程中發(fā)生的一切人員傷亡、機械損壞、運輸、安全、路政等全部損失由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
第五條 料款的結(jié)算與支付
1、本協(xié)議按供應(yīng)進度實行月度結(jié)算，中期進度付款不超過總量的80%，供應(yīng)結(jié)束后進行末次結(jié)算付款；
2、從協(xié)議簽訂之日起兩個月內(nèi)，乙方為組織塊煤供應(yīng)而所需的一切資金由乙方自己負(fù)責(zé)籌劃，在此期間甲方不予以辦理撥款；
3、乙方的所有款項在完成甲方材料供應(yīng)后三個月內(nèi)予以付清。 本協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效，至合同款項結(jié)清之日終止。本協(xié)議未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方代表（簽字）：______
乙方代表（簽字）：_________
甲方簽章：______
乙方簽章：______
_________ 年____________ 月____________日
加工合同4
甲方：
乙方：
一、甲方辦公樓正門需安裝不銹鋼門一道，承包給乙方加工安裝，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。
二、承包單價及金額：尺寸為：寬4.42米，高2.86米，計12.64平方米，每平方米720元，合計金額大寫：玖仟壹佰元整。
三、付款方式：乙方加工安裝完畢后，由甲方驗收合格，乙方開具正式發(fā)票一次性付清款項。
四、乙方責(zé)任：在加工和安裝過程中，需注意安全，如出現(xiàn)安全情況，由乙方自行負(fù)責(zé)。
此門保質(zhì)期為一年。
五、完工日期：自合同簽訂之日起30日內(nèi)完成。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
自簽訂之日起執(zhí)行。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
年 月 日
加工合同5
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)長期合作事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、合作關(guān)系概述
1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)，并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量及提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
1.2乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產(chǎn)品無經(jīng)營銷售權(quán)，以及產(chǎn)品的技術(shù)、專利負(fù)有保密責(zé)任。
1.3甲方與乙方根據(jù)本合同，協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據(jù)甲方下發(fā)、乙方確定的訂單，安排生產(chǎn)加工制造。
二、產(chǎn)品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應(yīng)以物美價廉的優(yōu)勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量、或者更好的質(zhì)量時，雙方協(xié)商在保證質(zhì)量的'前提下，調(diào)整價格。
三、產(chǎn)品的來料及成品檢驗
3.1在生產(chǎn)制造之前，由甲方提供產(chǎn)品的樣品，經(jīng)乙方制作樣品并以書面的樣品確認(rèn)書提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執(zhí)一份確認(rèn)書和封存樣品，按照確認(rèn)的樣品作為依據(jù)生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
3.2產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由甲方給予相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執(zhí)行。
3.3乙方保證，所制作的產(chǎn)品的實際技術(shù)參數(shù)符合訂單標(biāo)識記載的技術(shù)參數(shù)。
四、包裝和運輸
4.1乙方向甲方提供合格產(chǎn)品，須按照甲方要求的包裝，貼標(biāo)識。訂單另有約定的，從約定。
4.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。
4.3輸送的費用由乙方負(fù)擔(dān)，雙方另有約定的除外。
4.4乙方承擔(dān)運輸中貨物損失或者損壞的風(fēng)險。
五、結(jié)算方式及期限
5.1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎(chǔ)，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
5.2乙方對甲方確認(rèn)訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的，從約定。
5.3付款結(jié)算方式約定：月結(jié)，當(dāng)月產(chǎn)品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無誤之后，月底前結(jié)清所應(yīng)付款項;甲乙雙方對于付款進度以及結(jié)算方式另有約定的，從約定。
六、違約及解決糾紛的方式
6.1如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟損失，由乙方承擔(dān)。
6.2如果發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。實在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
6.3本合同有效期為年，自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續(xù)約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方認(rèn)可后與本合同具有同等法律效力。
6.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
商祺!
甲方(章)：
乙方(章)：
甲方代表：
乙方代表：
地址：
地址：
電話：
電話：
日期：
日期：
加工合同6
上訴人(一審被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住___________________，身份證號：________________。
被上訴人(一審原告)：______________市_______________區(qū)_______________服裝有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。
第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住________________，身份證號：__________________。
上訴請求：
1、請求依法撤銷佛山市順德區(qū)人民法院(20__)佛順法均民初字第_______________號判決，依法駁回被上訴人的訴訟請求;
2、由被上訴人承擔(dān)本案一、二審全部訴訟費用。
事實與理由：
上訴人認(rèn)為，一審法院認(rèn)定事實不清，適用法律不當(dāng)。本案第三人并非上訴人的員工，上訴人根本沒有委托第三人對涉案的貨物質(zhì)量、數(shù)量等予以確認(rèn)，更沒有委托其代為簽收對賬單。第三人簽收對賬單行為為個人行為，由此導(dǎo)致的法律后果應(yīng)由期個人承擔(dān)，上訴人對此不負(fù)任何責(zé)任。此外，被上訴人對第三人簽收對賬單事宜，未盡到應(yīng)有的`謹(jǐn)慎審查義務(wù)，且向一審法院提供的《交貨質(zhì)量特別約定》、《對賬單》證據(jù)存在重大瑕疵，其并未完成舉證責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實基礎(chǔ)上，錯誤適用法律，違背事實根據(jù)，嚴(yán)重?fù)p害了上訴人合法權(quán)益。
此致
_____________人民法院
上訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
加工合同7
甲方：_________
乙方：_________
一、乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
二、乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。
三、乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認(rèn)為合格。
四、材料由_________方負(fù)責(zé)。
五、若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。
六、驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
七、乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。
八、通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的'磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
九、乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
十、按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
十一條、試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
十二、加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
十三、付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
十四、乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同8
委托方： (以下簡稱甲方)
被委托方： (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方生產(chǎn)加工工年月餅餡料系列產(chǎn)品，為維護甲.乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工20xx年月餅餡料系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責(zé)任：
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方餅餡料系列產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、食品流通許可證等合法證明相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、要求、交貨時間等。
4、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
5、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事生產(chǎn)加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限進行生產(chǎn)。
3、負(fù)責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng)，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
第四條付款方式及交貨地點：
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內(nèi)向乙方支付總貨款30%作為預(yù)付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后經(jīng)財務(wù)核實即付款，交貨地點為。
第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)：
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點之日起7日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
第六條違約責(zé)任：
1、因乙方未按甲方要求的`時間交貨，乙方應(yīng)承擔(dān);如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、凡違反本合同之其他各項條款的，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值10%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責(zé)任外，另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān)，甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限：
本委托加工合同期限為個月，自20xx年06月日起至20xx年09月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達(dá)不成協(xié)議的可向當(dāng)?shù)匚瘑T會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份，雙方各持一份經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工合同9
出賣人：
合同編號：
買受人：
簽訂地點：
第三條出賣人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：按相應(yīng)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第四條包裝標(biāo)準(zhǔn)，包裝物的供應(yīng)與回收：合理包裝達(dá)到運輸、裝卸要求，出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付，包裝物不回收，包裝費用出賣人承擔(dān)。
第五條合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計算方法:國家標(biāo)準(zhǔn)計算損耗第六條尺寸偏差：國家允許標(biāo)準(zhǔn)
第七條其他特殊項目要求：無第八條標(biāo)的'物所有權(quán)：自交貨之日起轉(zhuǎn)移。
第九條交（提）貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫。
第十條運輸方式及到達(dá)站（港）和費用負(fù)擔(dān)：汽運，運費由需方自行承擔(dān)。第十一條檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在供方廠內(nèi)驗收。
第十二條買受人就檢驗結(jié)果提出異議的期限：乙方驗收后簽字，若有異議由雙方提出更改案。
第十三條結(jié)算方式、時間及地點廠內(nèi)驗收提貨提貨一次付清第十四條擔(dān)保方式：無
第十五條本合同解除條件：依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行。第十六條違約責(zé)任：按照雙方約定事宜進行執(zhí)行。
第十七條合同爭議解決方式：由雙方協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
第十八條生效條件：雙方簽字或蓋章時起生效。第十九條其他約定事項：
加工合同10
委托方：___________（以下簡稱甲方）
被委托方：_________（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式（或開發(fā)信息）、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責(zé)任
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件
3、向乙方提供加工品款式（或開發(fā)信息）、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件
3、向乙方提供加工品款式（或開發(fā)信息）、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議，確認(rèn)的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
（1）本合同所簽訂的'上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
�。�2）甲方不得交乙方設(shè)計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)打版進行生產(chǎn)，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合____________質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負(fù)責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng)，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包，三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四條付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預(yù)付款，乙方提供的.貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務(wù)核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求（以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn)）作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
第六條違約責(zé)任
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價______%的違約金；如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責(zé)任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責(zé)任外，另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān)，甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限本期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達(dá)不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份，經(jīng)雙方當(dāng)?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方：____________乙方：____________
代表人：__________代表人：__________
日期：____________日期：____________委托加工合同篇6
甲方：（委托方）
乙方：（受委托方）
茲有甲方因業(yè)務(wù)需要，委托乙方加工優(yōu)質(zhì)大米，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：加工物：大米。
第二條：合同期限：自簽訂之日起至
第三條：加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求按照GB/T19266標(biāo)準(zhǔn)要求。
第四條：加工物包裝物設(shè)計、印制由甲方負(fù)責(zé)，并有甲方提供給乙方。
第五條：成品包裝物使用乙方的生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證。
第六條：甲方負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸、銷售及相應(yīng)的售后服務(wù)。
第七條：乙方負(fù)責(zé)產(chǎn)品的加工、產(chǎn)品的出廠檢驗及出廠前的質(zhì)量控制、儲存管理。
第八條：甲方付給乙方加工費為，此項費用每下個月月初統(tǒng)一結(jié)算，本產(chǎn)品規(guī)格分別為。
第九條：加工物（五常大米）原料采購由乙方負(fù)責(zé)，原料必須是五常境內(nèi)種植的優(yōu)質(zhì)水稻。
第十條：加工物（成品）交付時間、方式由雙方根據(jù)實際情況再行制定。
第十一條：加工物（成品）交付時需雙方在交付現(xiàn)場簽字確認(rèn)。第十二條：加工物（成品）出廠后由于運輸、保管不當(dāng)造成的產(chǎn)品質(zhì)
量問題乙方不負(fù)責(zé)任。
第十三條：甲方未及時向乙方支付貨款，乙方有權(quán)留置加工物。第十四條：因甲方未及時向乙方支付貨款給乙方造成的損失，應(yīng)向乙方做出貨款總額的20%的賠償。
第十五條：因乙方未及時向甲方提供加工物（成品），給甲方造成損失，應(yīng)向甲方做出加工物（成品）價值總額20%的賠償。第十六條：加工數(shù)量：
第十七條：加工地點：哈爾濱市五常市安家鎮(zhèn)安家村玉生屯。第十八條：本協(xié)議需雙方法人簽字、加蓋公章后方可生效。第十九條：本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第二十條：其他未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：
法人簽字：
乙方：
法人簽字：
加工合同11
___________(以下簡稱甲方)與___________(以下簡稱乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項，通過友好協(xié)商，于___________年___________月___________日雙方同意訂立合約條款如下，以為雙方共同遵守：
第一章合同組成及內(nèi)容
本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付乙方之一切相關(guān)法律行為。
乙方提供原材料清單如下：
ABS膠料PC膠料
甲方在約定期限內(nèi)按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫。
第二章合同價格及結(jié)算方式
委托加工原物料、成品等所涉費用，由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
加工費、運雜費、保險費等款項的結(jié)算，應(yīng)遵守結(jié)算紀(jì)律，堅持“錢貨兩清”原則，付款采每月結(jié)算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明，亦可采用信用證結(jié)算方式。
第三章質(zhì)量要求及運輸方式
各類物料及加工制成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按經(jīng)甲方確認(rèn)之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定，就有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之任何變更，應(yīng)經(jīng)雙方同意始生效力。
發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸，由乙方負(fù)擔(dān)。
第四章成品驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
甲方將加工制成品送達(dá)雙方約定交付地后，乙方應(yīng)于三日內(nèi)驗收，倘甲方未于此約定期間內(nèi)接乙方驗收結(jié)果之通知，即于送達(dá)后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第五章違約責(zé)任
甲方違約責(zé)任
甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換。
甲方交付加工制成品數(shù)量少于約定，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊。
第六章合同解除
本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的.手續(xù)。
第七章知識產(chǎn)權(quán)保護及守秘義務(wù)
雙方應(yīng)信守職業(yè)道德，未經(jīng)對方書面同意，不得將任何于業(yè)務(wù)過程中知悉對方包括但不限于生產(chǎn)工藝、技術(shù)、商業(yè)秘密及其它各類信息，泄露于包括對方員工在內(nèi)之任何第三人，違者守約方保留一切法律追訴權(quán)利。
第八章特別條款
乙方提供給甲方的是海關(guān)監(jiān)管保稅料件，因此甲方在生產(chǎn)加工中所產(chǎn)生的邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產(chǎn)生的一切后果由違約方承擔(dān)。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方：惠州泰利電子有限公司
乙方：科時電子(惠州)有限公司
公章：_______________________
公章：_________________________
法定代表人：___________________
法定代表人：___________
開戶銀行：___________
開戶銀行：___________
帳號：___________
帳號：___________
法定地址：___________
法定地址：___________
電話：___________
電話：___________
傳真：___________
傳真：___________
日期：___________年___________月___________日
日期：___________年___________月___________日
加工合同12
甲方：
乙方：
根據(jù)《民法典》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：型廣告塔座
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_漆，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。
委托加工數(shù)量為_型廣告塔座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。
合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套
三、承包方式和造價： _型廣告塔座，單價每座_元合計人民幣_元，大寫：_元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工
四、工程價款支付、結(jié)算方式： 付款方式：
合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_%，計人民幣_元;
鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的_%，計人民幣_元;
之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價_元的_%;
合計人民幣_元座廣告塔共計_元;
3%作為乙方的`保修保障金合計人民幣_元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。
協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費用;
材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。
造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。
廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/㎡廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失;
如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);
在施工過程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);
在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無法抗拒自然災(zāi)害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：
以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;
鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;
如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。
以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;
協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：《鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則：
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》，省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
加工合同13
甲方（需方）：
乙方（供方）：
為提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，依照《中華人民共和國合同法》和有關(guān)實施條例辦
法，在平等自愿、等價有償、誠實信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致簽訂本合同。具體條款如下：
第一條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、含稅單價、包裝要求、交期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
第二條材料提供
1。乙方提供的羅紋，松緊帶，腰繩，甲方提供除羅紋，松緊帶，腰繩外所有面料和輔料。
2。乙方在加工過程中必須使用甲方提供的材料加工，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得擅自更換，不得使用任何第三方提供的材料。
3。乙方自行提供的輔料需保證質(zhì)量
4。加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠，雙方對數(shù)量、外觀進行查驗，由乙方簽收。
第三條加工
1。乙方按甲方提供的樣品及相關(guān)工藝技術(shù)資料進行加工生產(chǎn)，并對甲方的設(shè)計保密。
2。乙方在對甲方提供的材料裁剪前，必須核實單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合，確定無誤后方可裁剪。未經(jīng)核實或核實有誤未向甲方說明并經(jīng)甲方書面答復(fù)，致使原材料浪費或其他一切后果均由乙方承擔(dān)。
3。為保證乙方加工生產(chǎn)的.產(chǎn)品品質(zhì)，在對原材料大量裁剪、縫制前，乙方應(yīng)制作十套首批樣，經(jīng)甲方確認(rèn)，大貨正常進行。
4。加工過程中如發(fā)現(xiàn)材料有問題，應(yīng)及時與甲方聯(lián)系，不能私自使用，如未通知甲方，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第四條驗收方法及質(zhì)量異議：
1。完成后，乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱后，于大貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗，裝箱費用均由乙方承擔(dān)。乙方交付貨物時，甲方或甲方委托人根據(jù)上述合同約定的質(zhì)量、工藝標(biāo)準(zhǔn)和確認(rèn)的樣品進行驗收。
2。如果發(fā)現(xiàn)制做不合格品，乙方需按甲方要求無條件返修。但由于乙方加工原因造成無法修復(fù)且不能按正品入庫的，此部分產(chǎn)品甲方有權(quán)拒絕支付加工費用，造成原材料損失的乙方應(yīng)當(dāng)賠償損失。
3．乙方在接到甲方來函或來人提出的產(chǎn)品質(zhì)量異議時，應(yīng)在三日內(nèi)給予甲方回復(fù)，并提出處理方案，否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。（公休日順延）。
4。產(chǎn)品出貨后，甲方的原版樣衣、相關(guān)技術(shù)資料以及剩余的主、輔料經(jīng)甲方清點后與該批成品貨物一起退還甲方。
第五條貨款結(jié)算方式：
合同簽定后甲方預(yù)付30%（12525元整），余款（29225元整）提貨付清，乙方開具17%增值稅發(fā)票寄給甲方。
第六條違約責(zé)任
1。未經(jīng)甲方同意，乙方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)按逾期未交貨物加工費的2％向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的全部經(jīng)濟上的損失費用。
2。未經(jīng)乙方同意，甲方逾期付款的，每逾期一天，應(yīng)按延期付款部分的2％向乙方償付逾期付款的違約金。
第七條其他
嚴(yán)禁乙方將甲方所屬商標(biāo)或帶有甲方所屬商標(biāo)的產(chǎn)品外流出工廠，也不可將相關(guān)合作信息透露給他人，聯(lián)系時只可跟甲方指定聯(lián)系人聯(lián)系，否則因此造成的經(jīng)濟損失由違約方承擔(dān)。
第八條本合同依法簽訂，具有法律效力，自雙方簽字蓋章起生效，生產(chǎn)單是本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。合同生效后，甲乙雙方必須全面履行合同中規(guī)定的義務(wù)，任何一方均不得隨意變更或解除合同，如確須變更或解除時，應(yīng)按《合同法》關(guān)于變更和解除的條款辦理，協(xié)商解決，協(xié)商不成，守約方可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。傳真件與原版具有同等法律效力。如因本合同引起糾紛，經(jīng)雙
方協(xié)商未妥，可以交由甲方當(dāng)?shù)貒抑俨脵C構(gòu)仲裁。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（或授權(quán)代表人）：法定代表人（或授權(quán)代表人）：經(jīng)手人：經(jīng)手人：
日期：年月日日期：年月日
加工合同14
合同編號：________________
簽訂日期：________________
定作方：________________（以下簡稱甲方）
承攬方：________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：_______________
貨號：_______________
面料：_______________
顏色：_______________
尺碼：_______________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位
_______________
2、數(shù)量
_______________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：
______________
提供日期：
_______________
單價：
_____________
總金額：
_______________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_____天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_____天內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：
_________
2、總金額（元）：
___________
第七條包裝方式
內(nèi)用，外用包裝，包裝費由方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：
_________
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：
________
第九條服裝驗收
1、驗收期間：__________
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
�。�1）甲方應(yīng)于___年___月___日前向乙方交付定金___元；甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
�。�2）甲方應(yīng)于___年___月___日前向乙方交付預(yù)付款___元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起___日內(nèi)，一次付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的'違約金。
�。�3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
�。�4）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時，乙甲方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
�。�1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
�。�2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%元/天。
未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
（7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
�。�9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于___年___月___日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
加工合同15
甲方：______________有限公司
乙方：______________有限公司
安徽皖都金屬構(gòu)配件有限公司公司(以下簡稱甲方),委托漯河市永鑫金具有限公司（以下簡稱乙方）加工熱鍍鋅標(biāo)準(zhǔn)件（具體品種、規(guī)格型號、數(shù)量及重量附清單），協(xié)議內(nèi)容如下：
1.甲方按實際過磅重量，以單價5800.00元/噸（含17%增值稅）委托乙方加工，乙方須向甲方開具17%增值稅發(fā)票；
2.乙方應(yīng)按甲方提供的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單重生產(chǎn),并承擔(dān)因產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、重量等引起的一切不良后果和損失費用；
3.交貨方式：乙方負(fù)責(zé)將貨物運輸至甲方指定地點，并承擔(dān)一切運輸費用；
4.付款方式：按甲乙雙方約定方式付款；
5.本協(xié)議一式兩份，雙方代表簽字，加蓋公章（傳真件視之有效）。
甲方：安徽皖都金屬構(gòu)配件有限公司乙方：漯河市永鑫金具有限公司
地址：______________地址：______________
電話：______________電話：______________
傳真：______________傳真：______________
授權(quán)代表：______________授權(quán)代表：______________
簽訂日期：________年____月____日簽訂日期：________年____月____日
【加工合同】相關(guān)文章：
加工的合同02-06
加工合同09-10
加工的合同11-11
委托加工的合同正規(guī)委托加工合同09-30
原料加工和來件裝配加工合同10-27
模具加工合同11-17
加工服務(wù)合同11-15
產(chǎn)品加工合同12-10
代理加工的合同12-13