成品加工承攬合同

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的成品加工承攬合同 ，僅供參考，歡迎大家閱讀。

成品加工承攬合同 1

　　訂立合同雙方：____________

　　承攬人______________________，以下簡稱甲方；

　　定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費；

　　第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：____________（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）；

　　第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；

　　第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料；

　　第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

　　第六條 加工費結算辦法與時間；

　　第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的`，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；

　　第八條 甲方的違約責任：

　　1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

　　5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條 不可抗力：

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、_____、也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

　　定作人：__________承攬人：_______________

　　代表人：__________代表人：____________________

　　開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________

　　帳 號：_________________帳 號：_____________________

　　簽訂日期：_____年____月____日

成品加工承攬合同 2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的'，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的

　　不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于_____年_____月_____日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：　　電話：　　開戶銀行:　　帳號：

　　乙方:　　代表人：　　地址：　　電話：　　開戶銀行： 帳號：

　　_____年_____月_____日

【成品加工承攬合同】相關文章：

成品加工承攬合同03-07

成品加工承攬協(xié)議書10-14

承攬半成品合同10-20

半成品承攬合同10-21

承攬加工合同10-15

加工承攬合同10-31

承攬加工合同10-19

加工承攬合同10-01

加工承攬合同02-26