工程款協(xié)議范本
在當(dāng)今社會生活中，用到協(xié)議的地方越來越多，簽訂協(xié)議可以保障自身的權(quán)益不被侵害。寫協(xié)議需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的工程款協(xié)議范本，希望能夠幫助到大家。
工程款協(xié)議范本1
甲方：內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司
乙方：XXX，身份證號：
XXX，身份證號：
丙方：XXX，身份證號：
甲乙丙三方依據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、本協(xié)議中的甲方系烏蘭察布市集寧區(qū)“XXX”B—33＃樓項目的施工單位，XX系“XXX”B—33＃樓的重包方，和內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方XXX和XXX系集寧區(qū)“XXX”B—33＃樓的勞務(wù)大清包，丙方系集寧區(qū)“XXX”B—33＃樓的.木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“XXX”B—33＃樓的勞務(wù)（大清包），丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層（均戶100平米）四套房屋為乙方向丙方提供擔(dān)保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在20xx年7月6日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導(dǎo)致不能給丙方付款，丙方有權(quán)將甲方提供的擔(dān)保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“XXX”B—33＃樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款叁拾萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔(dān)保關(guān)系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款，丙方有權(quán)處置這套房屋，甲方無權(quán)收回該套房屋。
六、如果在“XXX”B—33＃樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋（“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層）私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權(quán)依法處置抵押物。
六：本協(xié)議的抵押物四套房屋（“XXX”B—33＃樓2單元二、三、四、五層）僅僅是甲方向丙方提供的擔(dān)保，與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方： 丙方：
年月日
工程款協(xié)議范本2
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________住所：________________________
法定代表人：____________法定代表人：____________
鑒于：
________年________月________日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：____________)，建設(shè)工程總價款為：________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收，并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認(rèn)：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn)，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：
第一條甲、乙雙方在此確認(rèn)：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件：4、還款計劃明細(xì)如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn)：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù)，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內(nèi)，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn)，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內(nèi)，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況：
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》
(2)《授權(quán)委托書》
(3)《強制執(zhí)行申請》
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況，包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況)
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的'《履行應(yīng)償借款通知書》
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：________________________.
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù)，并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址：
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：________________________收件人：____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：________________________收件人：____________.
北京市公證處聯(lián)系地址：
地址：____________________________________
郵編：________________________電話：________________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化，應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況，將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù)，該方應(yīng)盡快通知其他方，并須在不可抗力發(fā)生后________日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方xx的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商確定是否終止本協(xié)議，或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條保密
除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外，未經(jīng)另一方同意，本協(xié)議任何一方在上述交易完成前，不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條其他
1、本協(xié)議自_____市公證處公證后生效，并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜，由雙方通過友好協(xié)商方式解決，另行簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存于_______市公證處備案。
甲方：____________公司(印章)乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表：______(簽字)法定代表人或授權(quán)代表：____(簽字)
________年________月________日________年________月________日
工程款協(xié)議范本3
甲方：
乙方：
由于甲方欠乙方工程款，以房產(chǎn)抵頂工程款一事達成如下協(xié)議：
一、甲方用以抵頂工程款的房產(chǎn)為 建筑面積 平方米，價款 小區(qū) 元。 號樓 室， 元， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房
二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對外出售，由此產(chǎn)生的`一切責(zé)任由甲方自行 負(fù)擔(dān)，抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時出售，抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預(yù)售合同，在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時， 其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續(xù)。 辦理過戶手續(xù)所需要費用由購房人按國 家現(xiàn)行規(guī)定承擔(dān)。
三、抵頂房產(chǎn)的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關(guān)配套費用。 抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應(yīng)達到甲方對外銷售的同等標(biāo) 準(zhǔn)。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
五、 如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán) 等，乙方可以單方解除本協(xié)議，甲方應(yīng)以現(xiàn)金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程款協(xié)議范本4
甲方：
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項目建設(shè)工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元，(b) 項目建設(shè)工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元，上述合同工程內(nèi)容均已完成，正在進行結(jié)算中，乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、 以房抵款金額及方式：
1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號 項目 號 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付，價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況：
1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準(zhǔn))，單價 元/平方米，房款總額為 元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。(具體標(biāo)準(zhǔn)參照《商品房預(yù)售合同》第 條)
三、原合同工程結(jié)算、付款約定：
因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結(jié)算中，若結(jié)算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款，其余款項，三方同意為簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉狻⒌盅�，致使乙方�?quán)利無法實現(xiàn);
3、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后，甲、乙雙方確定最終結(jié)算額，且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后，甲方與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙處購得此房，房款交于乙方，并承諾本協(xié)議簽訂之日起關(guān)于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫螅駝t由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔(dān)房屋物業(yè)管理費(元/月)，不論丙方是否實際入住。
七、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時，三分同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
八、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份，甲方四分，乙方兩份，丙方一份。
甲方： 乙方： 丙方：
日期： 日期： 日期
工程合同實務(wù)問題
1. 情境：
建設(shè)工程施工合同約定的工程款支付進度比例為：“進度款70%，整體工程驗收合格并取得竣工驗收備案證書后分三期（每期一年）支付至結(jié)算價款的.95%，剩余5%待質(zhì)保期滿后支付”。
2. 問題：
如果承包人中途解約，工程尚未完工，承包人是否有權(quán)要求發(fā)包人提前一次性支付全部已完工程價款？發(fā)包人是否有權(quán)以合同約定的付款進度比例來抗辯？質(zhì)保金應(yīng)否在應(yīng)付工程款中預(yù)留暫扣？
3. 分析：
（1）如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主張，勢必造成發(fā)包人提前支付大額工程款的資金壓力；同時也可能誘使承包人惡意解除合同，提前回款，尤其是在承包人墊資施工的情形下；
�。�2）但如果支持發(fā)包人關(guān)于付款進度的抗辯，嚴(yán)格按照合同約定比例來支付，又可能涉及到承包人遲遲無法取得工程款的問題，因為即便可以對已完工程進行驗收合格，但有些合同約定的比如“整體工程竣工驗收、取得備案證書、分期付款”等條件往往在短期內(nèi)無法實現(xiàn)，且很大程度上受發(fā)包人因素影響（比如未取得建設(shè)審批無法驗收、資金壓力長期停工不復(fù)工等等），勢必導(dǎo)致承包人權(quán)益遲遲得不到保障。
（3）此外，由于合同提前移交面臨的質(zhì)量保修責(zé)任未來難以區(qū)分，預(yù)留質(zhì)保金無疑會損壞承包人權(quán)益，不預(yù)留質(zhì)保金又會對發(fā)包人不公。此時是留是付，應(yīng)當(dāng)如何抉擇？
工程款協(xié)議范本5
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的勞務(wù)大清包，丙方系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(wù)(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的`順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔(dān)保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導(dǎo)致不能給丙方付款，丙方有權(quán)將甲方提供的擔(dān)保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔(dān)保關(guān)系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款，丙方有權(quán)處置這套房屋，甲方無權(quán)收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權(quán)依法處置抵押物。
六：本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔(dān)保，與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款協(xié)議范本6
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下：
一、雙方確認(rèn)，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
1．甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售；
2．甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉�、抵押，致使乙方�?quán)利無法實現(xiàn)；
3．甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證；
4．甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5．甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
三、本協(xié)議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)（包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等）。
四、本協(xié)議書簽訂后，乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，或暫不辦理登記手續(xù)時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費用：
1．如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的，則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用；
2．如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1．甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的'第三人辦理抵工程款房屋手續(xù)，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發(fā)票，提供相關(guān)資料，辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作；
2．甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1．乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下；
2．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協(xié)議；
3．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4．不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應(yīng)一切手續(xù)（包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等）。
八、違約責(zé)任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證，乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方（蓋章）：_____________乙方（蓋章）：_____________
授權(quán)代表（簽字）：_________授權(quán)代表（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款協(xié)議范本7
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________，電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日，原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進行石膏隔墻的安裝。
在進行安裝之前，原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項，待安裝完畢之后將剩余款項付清。
被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后，于________月________日支付________元，________年________月________日支付________元，之后就拒絕再支付剩余款項。
________年________月________日，原告要求被告________量面積進行決算，被告________不但不予理會，還糾集其他人對原告進行毆打，原告撥打110，經(jīng)過民警的調(diào)解，被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費，并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費。
被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費________元后，于________年________月________日同原告丈量了干活的面積，由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米，安裝費為________元，醫(yī)藥費共計________元。
雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元，由被告人________支付。
但時至今日，被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述，原告為二被告進石膏墻的'安裝，實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。
依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)，原告享有法定的權(quán)利，被告________最為雇傭方，被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費的行為，嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
因此，原告為維護自己的合法權(quán)益，現(xiàn)提起訴訟，請求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款協(xié)議范本8
本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年____月____日在中國_________市簽署：
_____公司(以下簡稱甲方)
住所：_____
法定代表人：_____
(法定代表人的代理人：_____)
_____公司(以下簡稱乙方)
住所：_____
法定代表人：_____
(法定代表人的代理人：_____)
鑒于：
________年____月____日，甲方與乙方就xxx(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號：_____)，建設(shè)工程總價款為：_____萬元整人民幣。該項目已于________年____月____日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及xx方驗收，并于________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《xxx工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計xxxxxx萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款xxxxxx萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款xxxxxx萬元整。
雙方在此相互確認(rèn)：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付_____萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn)，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：
第一條___甲、乙雙方在此確認(rèn)：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計_____萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_____萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款_____萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條___甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自________年____月____日至________年____月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款_____萬元整。(見本協(xié)議附件：4、還款計劃明細(xì)如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條___強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn)：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù)，自每期(如分期付款)款項付清之日起xx個工作日內(nèi)，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn)，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起xx個工作日內(nèi)，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況：
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》
(2)《授權(quán)委托書》
(3)《強制執(zhí)行申請》
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況，包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況)
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：xxxxxx。
第四條___雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù)，并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址：
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：_____受件人：_____。
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：_____受件人：_____。
北京市公證處聯(lián)系地址：
地址：
郵編：
電話：
承辦公證員：
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化，應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況，將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的`法律后果。
第五條___不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù)，該方應(yīng)盡快通知其他方，并須在不可抗力發(fā)生后____日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商確定是否終止本協(xié)議，或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條___保密
除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外，未經(jīng)另一方同意，本協(xié)議任何一方在上述交易完成前，不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條___其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜，由雙方通過友好協(xié)商方式解決，另行簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式xx份，每份均具有同等法律效力，雙方各持xx份，一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)
甲方：_____公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表：_____(簽字)
乙方：_____公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表：_____(簽字)
________年____月____日
工程款協(xié)議范本9
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下：
一、雙方確認(rèn)，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉�、抵押，致使乙方�?quán)利無法實現(xiàn)
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的`房地產(chǎn)權(quán)證。
三、本協(xié)議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)(包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等)。
四、本協(xié)議書簽訂后，乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，或暫不辦理登記手續(xù)時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費用：
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的，則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù)，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發(fā)票，提供相關(guān)資料，辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下
2.自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協(xié)議
3.自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋
4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責(zé)任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證，乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)：_____________
授權(quán)代表(簽字)：_________授權(quán)代表(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款協(xié)議范本10
甲方：XXXX有限公司
乙方：XXXXXX有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
1、 乙方申請將甲方所欠乙方XXX項目外墻涂料工程款￥XXXX，現(xiàn)
乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給XXX，由XXX在XXXX購買住宅一套，該房屋戶名寫為XXXX，身份證號XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，若產(chǎn)生一切責(zé)任由XXXXXX春承擔(dān)。
2、 該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務(wù)部門審核。該筆費
用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、 乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與XXXXXXX有限公
司無關(guān)。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款協(xié)議范本11
發(fā)包人（甲方）：（全稱）
承包人（乙方）：（全稱）
依照、及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程內(nèi)容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件）
□乙方只包工
1.6 工程結(jié)構(gòu)： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
2 工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 國家、北京或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）
、 。
2.3 約定標(biāo)準(zhǔn)： 。
3 工期
3.1 總工期： 日（為日歷工期，并包括）。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應(yīng)提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內(nèi)未做出答復(fù)的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應(yīng)征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。
3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應(yīng)在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應(yīng)妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方要求復(fù)工的，甲方應(yīng)在12小時內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能按時答復(fù)的，乙方可自行復(fù)工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任：
�。�1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
�。�2）工程量增加、設(shè)計變更的。
�。�3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
�。�4）甲方未按時供應(yīng)合同約定的材料和設(shè)備的。
�。�5） 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
�。�6）甲方未按時支付工程款的。
�。�7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導(dǎo)致工期延誤的。
�。�8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應(yīng)在3日內(nèi)批準(zhǔn)乙方修訂的進度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
�。�1）提前的時間。
�。�2）乙方采取的技術(shù)措施。
（3）甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。
�。�4）實行新技術(shù)措施增加的費用。
4 設(shè)計
4.1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應(yīng)于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設(shè)計變更
4.2.1 甲方要求變更設(shè)計時，應(yīng)在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動。
4.2.2 由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓，由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。
4.2.3 已完工程設(shè)計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔(dān)。
4.2.4 設(shè)計變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù)，乙方應(yīng)變更，送甲方批準(zhǔn)，同時調(diào)整工程價款。
4.2.5 涉及設(shè)計變更的，設(shè)計圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據(jù)。
5 工程價款
5.1 本工程價款：
□招標(biāo)工程以中標(biāo)價為準(zhǔn)。（應(yīng)附）
□非招標(biāo)工程以審定的工程預(yù)（概）算書為準(zhǔn)。
5.2 本工程價款總計：人民幣 元 ，? 元。
5.3 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調(diào)整：
�。�1）甲方確認(rèn)的工程量增減。
（2）甲方確認(rèn)的設(shè)計變更或工程洽商。
�。�3）符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
�。�4）雙方約定的其他增減或調(diào)整。
5.4 工程價款支付
5.4.1 預(yù)付款為工程總價的 %，支付時間為 。甲方未按約定支付預(yù)付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內(nèi)仍不能支付，乙方可延期開工。
5.4.2 工程進度款
5.4.2.1 乙方應(yīng)在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關(guān)質(zhì)量驗收記錄，甲方應(yīng)在3日內(nèi)會同乙方核實計量并檢驗工程質(zhì)量。乙方無故不參加計量及質(zhì)量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù)；甲方逾期未作計量及質(zhì)量驗收的，從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù)。
5.4.2.2 工程進度款的撥付應(yīng)包括洽商款項（如設(shè)計變更、工程量增加等）。
5.4.2.3 乙方未經(jīng)監(jiān)理同意超出設(shè)計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.4.2.4 經(jīng)乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應(yīng)計算自確認(rèn)延期5日后起算的應(yīng)付工程款利息（按同期銀行貸款利率計算）。
5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結(jié)清。
6 材料設(shè)備供應(yīng)
6.1 本工程由甲方供應(yīng)主要材料設(shè)備的,雙方約定編制甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表作為本合同附件，一覽表中應(yīng)準(zhǔn)確寫明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方采購材料設(shè)備的，應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進行采購，提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達指定地點前應(yīng)通知對方，雙方應(yīng)對材料、設(shè)備進行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后，應(yīng)移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5 雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。
7 雙方派駐本工程項目的代表
7.1 甲方派駐本工程項目的代表為 職務(wù)： ，
職稱： 。
7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師： 職務(wù)： 職稱：
注冊證書號： 。
7.3 乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為 ，是乙方在本工程項目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。
7.5 甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，項目經(jīng)理應(yīng)予執(zhí)行。
8 雙方權(quán)利
8.1 甲方權(quán)利
8.1.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的.代表和監(jiān)理工程師，但應(yīng)提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權(quán)責(zé)不變。
8.1.2 有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務(wù)。
8.1.3 有權(quán)審批乙方編制的施工進度計劃。
8.1.4 有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)督，參加材料、設(shè)備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8.2 乙方權(quán)利
8.2.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應(yīng)提前7日書面通知甲方，撤換后代表的權(quán)責(zé)不變。
8.2.2 有權(quán)監(jiān)督甲方履行各項合同義務(wù)。
8.2.3 乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時，有權(quán)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應(yīng)予執(zhí)行，但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。
9 雙方義務(wù)
9.1 甲方義務(wù)
9.1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3 組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。
9.1.4 提供施工場地，并清除影響施工的障礙物及承擔(dān)乙方在不騰空場地條件下施工的相應(yīng)措施費用。
9.1.5 提供房屋主體結(jié)構(gòu)，水、電、暖風(fēng)機電設(shè)備的技術(shù)資料。
9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設(shè)備，保證施工期間的需要。
9.1.7 協(xié)調(diào)施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保證工程有序進行。
9.1.8 嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。
9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程，要保證建筑結(jié)構(gòu)的安全，并不得有下列行為：
（1）隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
�。�3）增加樓、地面荷載。
�。�4）破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
�。�5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內(nèi)容的，應(yīng)有涉及改動方案的設(shè)計圖紙，并對安全使用性出具書面說明。
9.2 乙方義務(wù)
9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。
9.2.2 遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
9.2.3 安全施工
9.2.3.1 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格安全防護和防火措施，并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非乙方責(zé)任造成的損失，由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。
9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故，應(yīng)在第一時間報有關(guān)部門及通知甲方，并按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)提供搶救搶險的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責(zé)任方承擔(dān)。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設(shè)備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應(yīng)與甲方協(xié)商安全防護措施，經(jīng)甲方同意后實施，防護費用由甲方承擔(dān)。
9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應(yīng)制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施應(yīng)報甲方同意，并由甲方承擔(dān)相應(yīng)費用。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護工作。
9.2.5 負(fù)責(zé)施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
10 工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位，乙方應(yīng)在自檢合格后48小時內(nèi)以書面形式通知甲方代表（監(jiān)理工程師）驗收，驗收合格并經(jīng)甲方代表（監(jiān)理工程師）在檢驗紀(jì)錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。
10.2 竣工驗收
10.2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應(yīng)按國家竣工驗收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報告后7日內(nèi)組織驗收，并在驗收后28日內(nèi)書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應(yīng)按甲方意見進行修改并承擔(dān)因自身原因造成的修改費用。
10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗收，應(yīng)辦理竣工結(jié)算手續(xù)。
10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后達到竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)的，竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期�？⒐と掌谝惨暈楸Ｐ奁鹗既掌�。
10.2.4 工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量責(zé)任及其他責(zé)任均由甲方自行承擔(dān)。
10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。
10.2.6 竣工結(jié)算：竣工報告經(jīng)甲方同意后，乙方按國家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。甲方自收到報告和結(jié)算資料之日起28日內(nèi)進行審核確認(rèn)，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無正當(dāng)理由逾期未辦理竣工結(jié)算的，應(yīng)承擔(dān)乙方相應(yīng)的保管費和利息損失。
11 違約責(zé)任
11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務(wù)時應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經(jīng)濟損失。
11.2 甲方不能按時支付工程預(yù)付款、工程進度款、竣工結(jié)算款的，每延誤一日應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
11.3 由于乙方責(zé)任延誤工期的，延誤一日乙方應(yīng)向甲方按已付工程進度款之和的 ‰支付違約金。
11.4 由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達標(biāo)的工程，乙方對工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)進行徹底返工修理，對室內(nèi)空氣質(zhì)量不達標(biāo)的應(yīng)進行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5 違約方承擔(dān)違約責(zé)任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：
�。�1）合同已無法履行。
�。�2）甲、乙方協(xié)議停止施工。
�。�3）調(diào)解要求停止施工。
（4）仲裁要求停止施工。
�。�5）法院要求停止施工。
12 其他：有關(guān)保險、擔(dān)保、保修等內(nèi)容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。
13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。
14 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第 種方式解決：
�。�1）依法向 人民法院提請訴訟。
�。�2）提交 仲裁委員會仲裁。
15 合同的生效：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本 份，甲方 份，乙方 份。
17 補充約定：
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
工程款協(xié)議范本12
甲方：
乙方：
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)XXX公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結(jié)算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經(jīng)甲乙雙方核對，扣除乙方依據(jù)雙方合同約定應(yīng)向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的'時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責(zé)任。
五、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項，每逾期一日按應(yīng)付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結(jié)算及甲方的違約責(zé)任均以本協(xié)議為準(zhǔn)，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠(yuǎn)華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
工程款協(xié)議范本13
甲方：
乙方：
鑒于乙方承攬了甲方開發(fā)的位于xx項目中工程，為解決項目遺留問題，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意用剩余工程款沖抵房款，針對此特達成如下協(xié)議：
1、截止目前，甲方已向乙方累計支付工程款金額￥x元，剩余工程款數(shù)額以工程決算單為準(zhǔn)；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款沖抵甲方開發(fā)的位于通泰路東、宏偉街南中力.七里灣項目指定住宅，具體房號、戶型、面積、單價、總房款、套數(shù)以決算金額及銷售部正常售價為準(zhǔn)。該住宅名下產(chǎn)生的契稅、維修基金、印花稅、辦證費等一切稅費全部由乙方自行承擔(dān)。
2、沖抵房款過程中，若發(fā)生工程款不足沖抵房款的話，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因?qū)е虏荒苻k理按揭手續(xù)的.，乙方應(yīng)自接到甲方或銀行不能貸款書面、電話、傳真、手機短信通知后30個工作日內(nèi)一次性把剩余房款補交完畢，否則，甲方有權(quán)單方解除售房合同，并追究乙方差額房款20%的違約金。售房過程中，產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)以售房合同約定為準(zhǔn)，同時乙方有權(quán)要求將選定的房子簽約至符合鄭州市政府關(guān)于房產(chǎn)限購政策購房資格的乙方或乙方指定人名下。
3、沖抵工程中，乙方應(yīng)向甲方出具相對應(yīng)金額的合法工程發(fā)票，
甲方需向乙方提供相對應(yīng)金額的售房發(fā)票。
4、本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行施工合同約定的后合同義務(wù)，如違約，可按照施工合同約定繼續(xù)追究對方相應(yīng)違約責(zé)任。
5、本協(xié)議生效后，既視為雙方都同意工程款沖抵房款事實，若一方反悔，違約方應(yīng)向守約方支付剩余工程款總額20%的違約金。
6、未盡事宜，另行協(xié)商，協(xié)商不成提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
7、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，每份具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款協(xié)議范本14
本還款協(xié)議書（以下稱本協(xié)議）由下列各方于xx年xx月xx日在中國北京市簽署：
xxx公司（以下簡稱甲方）
住所：xxxxxx
法定代表人：xxx
�。ǚǘù砣说拇砣耍簒xx）
xxx公司（以下簡稱乙方）
住所：xxxxxx
法定代表人：xxx
�。ǚǘù砣说拇砣耍簒xx）
鑒于：
xx年xx月xx日，甲方與乙方就xxx（工程項目名稱）簽訂了《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：xxx），建設(shè)工程總價款為：xxxxxx萬元整人民幣。該項目已于xx年xx月xx日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及xx方驗收，并于xx年xx月xx日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算，并簽訂了《xxx工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計xxxxxx萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款xxxxxx萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款xxxxxx萬元整。
雙方在此相互確認(rèn)：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付xxxxxx萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn)，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協(xié)議如下：
第一條甲、乙雙方在此確認(rèn)：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計xxxxxx萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款xxxxxx萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款xxxxxx萬元整。（見本協(xié)議附件：1、付款憑證；2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì)）。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx
月xx日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款xxxxxx萬元整。（見本協(xié)議附件：4、還款計劃明細(xì)；如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數(shù)額）。
第三條強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn)：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù)，自每期（如分期付款）款項付清之日起xx個工作日內(nèi)，向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn)，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起xx個工作日內(nèi)，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》（函寄或送達），同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的`事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況：
�。�1）經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照（副本）》；
�。�2）《授權(quán)委托書》；
（3）《強制執(zhí)行申請》；
�。�4）乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料（如：乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況，包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況）；
�。�5）經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議；
�。�6）甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》；
�。�7）其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：xxxxxx。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項；甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù)，并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址：
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：xxxxxx；受件人：xxx。
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：xxxxxx；受件人：xxx。
北京市公證處聯(lián)系地址：
地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街吉祥里206樓
郵編：100020電話：65521188-6210
承辦公證員：李清
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化，應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況，將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
【工程款協(xié)議】相關(guān)文章：
工程款結(jié)算協(xié)議03-06
工程款還款協(xié)議03-31
工程款糾紛協(xié)議08-06
工程款合同03-23
工程款結(jié)算還款協(xié)議03-27
工程款結(jié)算協(xié)議書02-20
工程款抵房款合同03-10
房屋抵償工程款協(xié)議書03-06